ВЕРХОВНЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
от 5 февраля 2024 г. N 307-ЭС24-896
Дело N А56-118737/2022
Судья Верховного Суда Российской Федерации Чучунова Н.С., рассмотрев ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Невская строительная корпорация" о восстановлении пропущенного процессуального срока подачи кассационной жалобы на постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.11.2023 по делу N А56-118737/2022,
установил:
общество с ограниченной ответственностью "Мир фасадов" (далее - ООО "Мир фасадов", общество, истец), обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью "Невская строительная корпорация" (далее - ООО "Невская строительная корпорация", компания, ответчик, заявитель) о взыскании 2 790 000 руб. неустойки за период с 01.11.2021 по 06.09.2022.
Решением суда первой инстанции от 08.02.2023 исковые требования удовлетворены.
Постановлением суда апелляционной инстанции от 28.07.2023 решение суда первой инстанции отменено, исковые требования удовлетворены частично, с компании в пользу общества взыскано 1 368 000 руб. неустойки за период с 01.11.2021 по 31.03.2022, в удовлетворении остальной части исковых требований отказано.
Постановлением Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.11.2023 постановление апелляционной инстанции оставлено без изменения.
Не согласившись с постановлением суда кассационной инстанции, заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой, одновременно заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока на ее подачу.
Частью 1 статьи 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) установлено, что кассационные жалоба, представление подаются в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в силу последнего обжалуемого судебного акта, принятого по данному делу, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
Обжалуемым заявителем судебным актом является постановление суда округа, принятое и вступившее в законную силу 16.11.2023, тогда как заявитель обратился в Верховный Суд Российской Федерации с настоящей кассационной жалобой 29.01.2024, то есть с пропуском установленного частью 1 статьи 291.2 АПК РФ срока.
Частью 2 статьи 291.2 АПК РФ предусмотрено, что срок подачи кассационных жалобы, представления, пропущенный по причинам, не зависящим от лица, обратившегося с такими жалобой, представлением, в том числе в связи с отсутствием у него сведений об обжалуемом судебном акте, по ходатайству указанного лица может быть восстановлен судьей Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации, рассматривающим кассационные жалобу, представление, при условии, что ходатайство подано не позднее шести месяцев со дня вступления в законную силу обжалуемого судебного акта или, если ходатайство подано одним из лиц, указанных в статье 42 настоящего Кодекса, со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о нарушении его прав и законных интересов обжалуемым судебным актом.
Ходатайство о восстановлении пропущенного срока подачи кассационной жалобы, представления рассматривается судьей Верховного Суда Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 117 АПК РФ (часть 3 статьи 291.2 АПК РФ).
Согласно части 2 статьи 117 АПК РФ арбитражный суд восстанавливает пропущенный процессуальный срок, если признает причины пропуска уважительными и если не истекли предусмотренные статьями 259, 276, 292 и 312 названного Кодекса предельные допустимые сроки для его восстановления.
Рассмотрев ходатайство о восстановлении процессуального срока, оценив приведенные в нем доводы, суд находит его подлежащим удовлетворению.
Учитывая изложенное, суд полагает возможным восстановить срок подачи кассационной жалобы.
Руководствуясь статьями 117, 184, 291.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,
определил:
удовлетворить ходатайство общества с ограниченной ответственностью "Невская строительная корпорация".
Срок подачи кассационной жалобы на постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 16.11.2023 по делу N А56-118737/2022 восстановить.
Судья Верховного Суда
Российской Федерации
Н.С.ЧУЧУНОВА