ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 декабря 2012 г. N 1406
О ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемую федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы".
2. Министерству экономического развития Российской Федерации и Министерству финансов Российской Федерации при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий год и плановый период включать Программу, утвержденную настоящим постановлением, в перечень федеральных целевых программ, подлежащих финансированию за счет средств федерального бюджета.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ
Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 27 декабря 2012 г. N 1406
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
ПАСПОРТ
федеральной целевой программы "Развитие судебной системы
России на 2013 - 2024 годы"
| Наименование Программы | - | федеральная целевая программа "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" |
| Дата принятия решения о разработке Программы | - | распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012 г. N 1735-р |
| Государственный заказчик - координатор Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Государственные заказчики Программы | - | Конституционный Суд Российской Федерации, Верховный Суд Российской Федерации, Высший Арбитражный Суд Российской Федерации (Высший Арбитражный Суд Российской Федерации упразднен в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации"), Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство юстиции Российской Федерации, Федеральная служба судебных приставов |
| Основной разработчик Программы | - | Министерство экономического развития Российской Федерации |
| Цели Программы | - | повышение качества осуществления правосудия; совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций |
| Задачи Программы | - | обеспечение открытости и доступности правосудия; создание необходимых условий для осуществления правосудия; обеспечение независимости судебной власти; построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения; модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | - | доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц (процентов); доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц (процентов); количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц); доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции (процентов); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) (начиная с 2021 года); количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов (до 2014 года)/единиц (после 2014 года); внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий); количество федеральных и мировых судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек); количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек); количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек) (начиная с 2020 года); размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров); количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц); |
| повторные экспертизы после экспертиз государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов); фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов); интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов); количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц); количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц); количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц); количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц); объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт) | ||
| Сроки реализации Программы | - | 2013 - 2024 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета на 2013 - 2024 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 113607,31 млн. рублей, в том числе: капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей; прочие нужды - 19362,52 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально-экономической эффективности | - | повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров; обеспечение доступности и открытости правосудия; повышение авторитета судебной власти; создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе; обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах; повышение качества исполнения судебных актов и проводимых судебных экспертиз |
I. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа
Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным вниманием общества к судебной системе.
Судебная система как механизм государственной защиты имеет большое значение в любом правовом государстве. Исполняя роль общественного арбитра, она защищает одновременно все сферы деятельности, регулируемые правом. Система судебных органов обеспечивает незыблемость основ конституционного строя, охраняя правопорядок, единство экономического пространства, имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц, а также гарантирует свободу экономической деятельности.
Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции Российской Федерации провозглашена правовым государством.
Правовое государство характеризуется в том числе самостоятельной и независимой судебной системой, эффективно обеспечивающей защиту интересов государства, прав и интересов граждан и юридических лиц.
Создание благоприятного инвестиционного климата в нашей стране напрямую связано с эффективностью судебной системы. Немаловажным фактором привлечения инвестиций в экономику Российской Федерации является развитие судебной системы, которая могла бы эффективным образом исполнять свои полномочия и обеспечивать должную защиту прав и интересов сторон.
В соответствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. N 1662-р, для повышения эффективности политико-правовых институтов и обеспечения исполнения законодательства Российской Федерации необходимо решение следующих проблем:
защита частной собственности, формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;
проведение судебной реформы, обеспечивающей действенность и справедливость принимаемых судом решений;
создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции (а не регистрироваться в оффшорах) и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;
борьба с коррупцией;
существенное улучшение доступа к информации о деятельности государственных органов;
кадровое обеспечение эффективного выполнения государственных функций и реализации государственных социальных гарантий.
Задачи, поставленные в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, являются основополагающими для развития судебной системы России.
В настоящее время существует ряд проблем, связанных с качеством правосудия, сроками судопроизводства, недостаточной информированностью граждан о деятельности судебной системы, неудовлетворительной работой судов, неэффективным исполнением судебных актов, отсутствием необходимых условий для осуществления правосудия и др.
В этой связи требуется скорейшее внедрение в судебную систему, систему принудительного исполнения судебных актов и судебно-экспертную деятельность современных информационно-коммуникационных технологий, позволяющих сформировать инновационный подход к их развитию, а также улучшить качество и сроки осуществления правосудия, качество и оперативность проводимых судебно-экспертными учреждениями экспертиз и обеспечить эффективное исполнение судебных решений.
В целях реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" и от 7 мая 2012 г. N 601 "Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления" необходимо внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих совершенствование административного судопроизводства и направленных на повышение доступности правосудия для граждан, организаций и объединений граждан при рассмотрении споров с органами государственной власти Российской Федерации, обеспечение права общественных объединений обращаться в суды общей юрисдикции или арбитражные суды по вопросам защиты интересов граждан, а также на уточнение подведомственности судов общей юрисдикции и арбитражных судов по экономическим делам в целях исключения возможности решения хозяйственного спора посредством уголовного преследования.
Реализация предлагаемых изменений в законодательство Российской Федерации, а также мероприятий, направленных на развитие судебной системы России, определенных Президентом Российской Федерации в качестве основных, в частности совершенствование системы размещения судебных решений с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и обеспечение доступа к этим решениям, потребует значительного укрепления материально-технической базы органов судебной власти.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) по созданию мобильного правосудия, электронного правосудия, внедрению программных средств аналитического обеспечения деятельности и осуществлению сканирования всех поступающих в суды документов, а также формирование электронных дел и формирование электронного архива судебных дел позволят обеспечить доступ граждан к правосудию, качественную и эффективную работу судов.
В целях технического обеспечения прав граждан на участие в судебных заседаниях и повышения уровня доступности правосудия предлагается предусмотреть мероприятия по развитию использования в судах системы видео-конференц-связи.
Важнейшим фактором обеспечения доступа к правосудию являются создание необходимых условий для осуществления правосудия, то есть размещение федеральных судов в зданиях, отвечающих современным требованиям осуществления правосудия по гражданским, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам общей юрисдикции и арбитражным судам, а также обеспечение возможности:
участия граждан в проведении открытых судебных заседаний;
проведения закрытых судебных заседаний;
участия в судебных заседаниях подсудимых, обвинителей, защитников, потерпевших, свидетелей и других участников судебного процесса, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи;
тайны совещаний судей, присяжных заседателей и арбитражных заседателей;
допроса свидетелей в условиях, обеспечивающих их безопасность;
воспроизведения фото-, кино-, аудио- и видеоматериалов в процессе судебного заседания;
надлежащего размещения судей и аппарата суда в служебных помещениях;
надлежащего временного содержания подсудимых и исполнения обязанностей конвойной службой Министерства внутренних дел Российской Федерации в соответствующих помещениях судов при рассмотрении уголовных дел;
надлежащего исполнения обязанностей работниками Федеральной службы судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов;
хранения и осмотра вещественных доказательств;
ознакомления с материалами дел для прокуроров, адвокатов и иных участников судебных процессов под контролем работников аппарата суда;
архивного хранения текущих и законченных производством судебных дел;
организации работы с юридической литературой;
получения и обмена информацией с использованием современных электронных средств связи общего пользования.
Кроме того, в связи с образованием в составе Российской Федерации в соответствии с Договором между Российской Федерацией и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов, подписанным 18 марта 2014 г. в г. Москве и ратифицированным 21 марта 2014 г., новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя существует необходимость создания надлежащих условий для осуществления независимого правосудия на территориях указанных субъектов Российской Федерации.
В этой связи осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и приобретению зданий судов является по-прежнему актуальным.
Внедрение в деятельность судов современных информационных технологий позволило поднять на качественно иной уровень организацию их деятельности.
Ключевым средством информатизации Верховного Суда Российской Федерации стали информационные системы Верховного Суда Российской Федерации, сведения о которых внесены в Федеральную государственную информационную систему координации информатизации.
Указанные системы представляют собой совокупность информационных ресурсов и комплексов средств автоматизации функциональных подсистем, сетей связи и передачи данных, включая официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации.
Информационные системы Верховного Суда Российской Федерации предназначены для повышения эффективности работы судей и работников аппарата Верховного Суда Российской Федерации, открытости и доступности правосудия, обеспечения электронного судопроизводства и доступа граждан к информации о деятельности Верховного Суда Российской Федерации.
Вместе с тем одной из нерешенных остается проблема необоснованно длительных сроков судопроизводства. Ее решение напрямую связано с минимизацией сроков производства судебных экспертиз, результаты которых активно используются в целях установления обстоятельств по делам, рассматриваемым судами общей юрисдикции и арбитражными судами.
В этой связи в рамках Программы предполагается реализовать мероприятия по созданию условий для осуществления качественных экспертиз государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, которые являются независимой структурой государственных судебных экспертов, не подчиненной органам дознания и следствия, свободной от какой бы то ни было ведомственной заинтересованности, и имеют на сегодняшний день наиболее полную нормативно-правовую базу по судебной экспертизе.
Вместе с тем возможности государственной судебно-экспертной деятельности Министерства юстиции Российской Федерации ограничены бюджетным финансированием, сегодня они уже практически исчерпаны и не соответствуют в полной мере возросшим потребностям судов в производстве экспертиз, в первую очередь строительно-технических, автотехнических и автооценочных, финансово-экономических, товароведческих, экологических, лингвистических, психологических, компьютерно-технических и почерковедческих экспертиз.
Реализация мероприятий Программы по созданию условий для осуществления качественных экспертиз судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации и внедрению в судебно-экспертную деятельность современных информационных технологий, а также оснащение учреждений современной приборной базой позволят улучшить качество осуществляемых экспертиз и сократить сроки их производства, что повлияет на сокращение сроков судопроизводства.
Одним из основных аспектов качества правосудия является исполнение судебного акта в разумный срок.
Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, создание необходимых условий для эффективного осуществления принудительного исполнения судебных актов будут способствовать построению эффективной системы исполнительного производства, повышению открытости и доступности системы принудительного исполнения.
Обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений являются основными направлениями дальнейшего развития судебной системы.
Эффективность решения проблем в деятельности судебной системы программно-целевыми методами подтверждается положительным опытом реализации федеральных целевых программ "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы и "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы. В этой связи использование программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для дальнейшего развития существующей судебной системы с целью обеспечения ее соответствия требованиям правового государства.
На современном этапе судебная система функционирует в условиях осуществления в государстве интенсивных социально-экономических процессов и реформ, что ставит новые задачи и определяет необходимость перехода судов на качественно новый уровень деятельности. В связи с этим необходимы серьезная государственная поддержка и применение программно-целевого подхода для привлечения дополнительных ресурсов в целях повышения эффективности деятельности судов.
Необходимость комплексного решения проблем, связанных с развитием судебной системы и системы исполнения судебных решений, программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе:
значением эффективной работы органов правосудия для построения правового государства;
тесной взаимосвязью процессов социально-экономического развития общества и сферы правосудия;
сложностью организационной структуры судебной системы, особыми требованиями к ее формированию и функционированию.
Использование программно-целевого метода позволит создать условия и предпосылки для максимально эффективного использования финансовых ресурсов в соответствии с приоритетами государственной политики в области развития правосудия.
С учетом изложенного с целью обеспечения преемственности Программы и федеральных целевых программ, реализованных в предшествующие периоды, использование в 2013 - 2024 годах программно-целевого метода представляется наиболее целесообразным для качественного обновления и создания в Российской Федерации системы правосудия, адекватной требованиям правового государства.
Для выбора вариантов решения проблем, стоящих перед судебной системой, в 2012 году были рассмотрены и проанализированы 2 сценария формирования и реализации Программы, предусматривающие различную степень охвата программными мероприятиями решаемых задач.
Первый сценарий (реалистичный) опирался на подходы, которые были разработаны в федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, и являлся логическим ее продолжением. Финансовое обоснование сценария сводилось к решению комплекса текущих задач и мероприятий за 8 лет, к которым добавлялись новые мероприятия, обусловленные современными потребностями развития судебной системы.
Второй сценарий (оптимистичный) исходил из необходимости достижения тех же стратегических целей и решения задач Программы, но уже за 5 лет и за счет большего размера средств федерального бюджета.
Анализ преимуществ и недостатков различных вариантов реализации Программы и ее финансового обеспечения в 2012 году выявил целесообразность выбора первого сценария, предполагающего меньший размер затрат на реализацию мероприятий Программы в течение 8 лет при сохранении высоких показателей эффективности Программы.
Вместе с тем в ходе исполнения Программы выявлена необходимость продолжения реализации мероприятий Программы до 2024 года с сохранением программно-целевого метода решения проблемы.
Основным риском, связанным с использованием программно-целевого метода решения проблемы, является недостаточность финансирования Программы за счет средств федерального бюджета, обусловленная инфляционными процессами.
Вместе с тем в целях реализации программно-целевым методом комплекса мероприятий по совершенствованию и развитию судебной системы предусматривается формирование централизованных механизмов их координации, а также системы индикаторов и показателей изменений в сфере правосудия, что должно обеспечить контроль за реализацией мероприятий, а также свести риск наступления негативных последствий от реализации Программы к минимуму.
II. Цели и основные задачи Программы, срок ее реализации,
целевые индикаторы и показатели
Целями Программы являются повышение качества осуществления правосудия и совершенствование судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Для достижения указанных целей является необходимым решение следующих задач:
обеспечение открытости и доступности правосудия;
создание необходимых условий для осуществления правосудия;
обеспечение независимости судебной власти;
построение эффективной системы исполнительного производства, повышение открытости и доступности системы принудительного исполнения;
модернизация судебно-экспертной деятельности, осуществляемой государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.
В рамках реализации Программы предусматривается выполнение комплекса мероприятий по следующим направлениям:
информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы;
строительство, реконструкция и приобретение зданий для судов, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации;
оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности, а также обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов;
внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой;
внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, включая создание единой автоматизированной информационной системы Федеральной службы судебных приставов и электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;
обеспечение судей жилыми помещениями, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов и мировых судей, предоставление работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.
Реализация Программы предусматривается в 2013 - 2024 годах.
Срок реализации Программы является достаточным для получения ощутимых общественно значимых результатов, связанных с достижением поставленных ею основных целей и задач по обеспечению открытости и прозрачности правосудия, повышению эффективности и качества рассмотрения дел, созданию необходимых условий для осуществления правосудия, обеспечению доступности правосудия, обеспечению независимости судей, повышению уровня исполнения судебных решений и развитию системы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
В Программе предусматривается реализация комплекса скоординированных мероприятий по приоритетным направлениям развития судебной власти и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, в связи с чем этапы ее реализации не выделяются.
Целевые индикаторы и показатели реализации Программы (нарастающим итогом или ежегодно), определяющие ее социально-экономическую эффективность, приведены в приложении N 1. Методика сбора исходной информации и расчета целевых индикаторов и показателей Программы приведена в приложении N 2.
III. Мероприятия Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимосвязанных мероприятий Программы.
По направлению, касающемуся капитальных вложений, в целях создания необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности в рамках Программы будут осуществляться строительство, реконструкция и приобретение зданий для арбитражных судов и судов общей юрисдикции, Федеральной службы судебных приставов и государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
За время реализации Программы предполагается ввести в действие 93 здания федеральных судов общей юрисдикции и управлений Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, 18 зданий арбитражных судов, 7 зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и 16 административных зданий управлений Федеральной службы судебных приставов в субъектах Российской Федерации.
Перечни строек и объектов для федеральных государственных нужд, финансируемых в 2013 - 2024 годах за счет государственных капитальных вложений, предусмотренных на реализацию Программы, по соответствующим государственным заказчикам Программы приведены в приложениях N 3 - 5.
В рамках Программы также планируется осуществление мероприятий по обеспечению около 800 судей жилыми помещениями, что позволит реализовать государственные социальные гарантии, закрепленные Законом Российской Федерации "О статусе судей в Российской Федерации".
Информатизация судебной системы и внедрение современных информационных технологий в деятельность судебной системы по направлению, касающемуся прочих нужд, обеспечит повышение эффективности деятельности всей судебной системы Российской Федерации.
Внедрение автоматизированных систем в деятельность органов судебной власти приведет к значительному сокращению нарушений процессуальных сроков рассмотрения дел и споров, сокращению количества незавершенных дел, обеспечит удобный и быстрый доступ к информации и повысит качество и эффективность работы аппаратов судов.
В рамках реализации мероприятий Программы по информатизации судебной системы должны быть обеспечены:
открытость и доступность для граждан информации о деятельности судов Российской Федерации;
предоставление возможности гражданам использовать информационные технологии как при получении информации о деятельности судов Российской Федерации, так и на каждом этапе судебного процесса, начиная со дня обращения в суд до окончания судебного процесса;
снижение нагрузки на судей и работников аппаратов судов посредством оптимизации деятельности судебного делопроизводства и деятельности судов Российской Федерации по отправлению правосудия.
В частности, в целях развития информационно-коммуникационных технологий в Верховном Суде Российской Федерации и судах общей юрисдикции в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:
создание современной информационной и телекоммуникационной инфраструктуры единого информационного пространства Верховного Суда Российской Федерации и федеральных судов общей юрисдикции, мировых судей, органов судейского сообщества, системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, а также обеспечение высокого уровня ее доступности, эффективности взаимодействия с гражданами и организациями за счет развития и внедрения программно-технических решений государственной автоматизированной системы "Правосудие" в судах общей юрисдикции и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации;
создание комплекса сканирования и хранения электронных образов судебных документов, а также проведение работ по переводу судебных архивов в электронный вид;
создание условий для электронного судопроизводства, предусматривающего упрощение процедур подачи в суд исковых заявлений, жалоб в электронном виде, получения копий документов и ознакомления с материалами дела;
создание технических условий для обеспечения взаимодействия судов общей юрисдикции с информационными системами Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Министерства внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной службы исполнения наказаний и других ведомств в электронном виде;
оснащение судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации программным обеспечением и ключевыми носителями для ведения электронного документооборота с применением электронной подписи;
оснащение федеральных судов общей юрисдикции комплектами оборудования для допроса потерпевших и свидетелей без возможности их визуального наблюдения;
повышение качества работы судов (быстрое и качественное разрешение судебных дел), повышение открытости, доступности и прозрачности деятельности судов, судебных органов и органов судейского сообщества на основе информационно-коммуникационных технологий за счет применения систем видео- и аудиопротоколирования хода судебных заседаний, программно-технических средств оцифровки документов и оборудования видео-конференц-связи.
По итогам реализации указанных мероприятий предусмотрено оснащение 2528 зданий федеральных судов общей юрисдикции системами видеопротоколирования хода судебных заседаний, 7372 залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции - системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний, 95 процентов федеральных судов общей юрисдикции - комплектами видео-конференц-связи.
В целях развития информационных технологий в арбитражной системе предполагается реализация следующих мероприятий:
создание "облачной" вычислительной архитектуры, которая позволит максимально эффективно, надежно и безопасно использовать технологии и специализированное "облачное" программное обеспечение для автоматизации судебного и общего делопроизводства, что в дальнейшем существенно сократит затраты на развертывание, поддержку и модернизацию программного обеспечения;
расширение возможностей использования мобильных устройств в качестве доступа к информационным ресурсам, программным комплексам и базам данных федеральных судов Российской Федерации посредством использования "облачных" технологий для судей и работников аппарата судов - мобильного правосудия;
создание системы персональной видео-конференц-связи судей арбитражных судов Российской Федерации, в частности внедрение программно-аппаратного комплекса видео-конференц-связи судей арбитражных судов, оборудование залов судебных заседаний видеокамерами купольного типа и создание системы хранения видеозаписей всех судебных заседаний;
развитие электронного правосудия и интеграция с информационными системами органов государственной власти;
создание в арбитражных судах специализированных правовых электронных библиотек;
создание мобильных подвижных офисов судей с применением видео-конференц-связи для проведения выездных заседаний в географически удаленных населенных пунктах страны. Такие офисы расширят функциональную возможность отправления правосудия, сделают правосудие более открытым и доступным. В качестве технической базы предполагается использование специального пассажирского микроавтобуса с расширенными функциональными возможностями;
организация входного сканирования всех поступающих в арбитражные суды документов и формирование электронных дел (пилотный проект "Электронное дело").
В рамках направления, включающего оснащение зданий судов техническими средствами и системами обеспечения безопасности и обеспечение судей мобильными устройствами тревожной сигнализации, действующей вне зданий судов, планируется оснастить здания федеральных судов техническими средствами охраны, в частности турникетами, охранно-пожарной сигнализацией, системами автоматического пожаротушения, системами тревожной сигнализации, системами видеонаблюдения, обеспечивающими возможность наблюдения и фиксации обстановки внутри зданий судов и на прилегающей территории, средствами обнаружения взрывчатых и отравляющих веществ, шлюзовыми кабинами досмотра персонала и посетителей, рентгенотелевизионными установками для досмотра ручной клади посетителей суда и др.
Внедрение современных информационных технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление материально-технической базы государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации и оснащение лабораторий судебной экспертизы современной приборной базой, является одним из приоритетных направлений.
В целях повышения уровня оперативности проведения судебных экспертиз необходимо обеспечить создание и ведение единого федерального банка данных судебных экспертиз и экспертных организаций. Для решения этой задачи предполагается осуществление следующих мероприятий:
создание специализированного федерального центра обработки данных в федеральном бюджетном учреждении Российском федеральном центре судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, а также региональных центров обработки данных;
внедрение компонентов автоматизированной системы в судебно-экспертных учреждениях и их подразделениях, создание ведомственного удостоверяющего центра для возможности применения электронной цифровой подписи и др.
В процессе реализации Программы планируется создание 2170 автоматизированных рабочих мест, интегрированных в единую информационную сеть. Таким образом, будет налажен коммуникационный обмен данными всего экспертного и административно-управленческого состава государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации.
Судебная экспертиза относится к наукоемким видам деятельности. В процессе реализации Программы планируется оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации оборудованием, позволяющим решать новые экспертные задачи, включая проведение экспертиз по делам экстремистской направленности, развитие компьютерно-технической экспертизы и оснащение учреждений передвижными криминалистическими лабораториями.
Внедрение современных технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также создание телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов позволят повысить прозрачность и доступность системы принудительного исполнения для сторон исполнительного производства и уровень оперативности действий должностных лиц государства в ходе исполнения требований исполнительных документов, что приведет к улучшению принудительного исполнения судебных актов.
Для этого в рамках Программы предполагается осуществление следующих мероприятий:
создание электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода на принудительное исполнение в электронном виде;
создание вычислительной инфраструктуры банка данных исполнительных производств регионального уровня, объединенной общей средой мониторинга и репликации данных в каждый территориальный орган Федеральной службы судебных приставов;
создание систем телефонии и видео-конференц-связи, построенных на базе телекоммуникационной системы, объединяющей 2,6 тыс. объектов территориальных органов Федеральной службы судебных приставов;
обеспечение информационной безопасности телекоммуникационной инфраструктуры Федеральной службы судебных приставов.
Кроме того, в рамках направления, касающегося прочих нужд, предусматриваются мероприятия по предоставлению более чем 1100 работникам аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов, нуждающимся в улучшении жилищных условий, субсидий на приобретение жилых помещений в соответствии с Федеральным законом "О государственной гражданской службе Российской Федерации".
Перечень мероприятий Программы приведен в приложении N 6.
IV. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
В соответствии со статьей 124 Конституции Российской Федерации финансирование судов производится только из федерального бюджета в целях обеспечения возможности полного и независимого осуществления правосудия.
Программа реализуется только за счет средств федерального бюджета.
Общий объем финансирования Программы составляет 113607,31 млн. рублей (в ценах соответствующих лет), в том числе:
капитальные вложения - 94244,79 млн. рублей;
прочие нужды - 19362,52 млн. рублей.
Объемы финансирования Программы приведены в приложении N 7.
Распределение объемов финансирования подлежит уточнению в установленном порядке при формировании проекта федерального бюджета на соответствующий финансовый год и плановый период.
V. Механизм реализации Программы, включающий
в себя механизм управления Программой, распределение сфер
ответственности и механизм взаимодействия государственных
заказчиков Программы
Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:
ежеквартально подготавливает доклад о ходе реализации Программы, достигнутых результатах и об эффективности использования финансовых средств по установленной форме;
обеспечивает координацию работы с государственными заказчиками Программы по ее реализации;
осуществляет анализ хода реализации Программы и разработку предложений по повышению эффективности реализации ее мероприятий;
подготавливает предложения о корректировке Программы и продлении либо прекращении срока ее реализации (в случае необходимости);
определяет процедуры обеспечения публичности (открытости) информации о значениях целевых индикаторов и показателей, результатах мониторинга хода реализации Программы, ее мероприятиях и об условиях участия в них исполнителей, а также о проводимых конкурсах и критериях определения победителей.
Государственные заказчики Программы:
разрабатывают в пределах своих полномочий нормативные правовые акты, а также локальные акты, необходимые для выполнения Программы;
осуществляют ведение ежеквартальной отчетности по реализации Программы;
готовят доклады о ходе реализации Программы, представляют государственному заказчику - координатору Программы статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации ее мероприятий;
готовят в случае необходимости в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год и уточняют затраты на осуществление мероприятий Программы, а также механизм ее реализации;
осуществляют в соответствии с законодательством Российской Федерации отбор на конкурсной основе исполнителей работ и услуг, а также поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в пределах своей компетенции;
организуют размещение информации (в том числе в электронном виде) о ходе и результатах реализации Программы и финансировании ее мероприятий;
обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
в установленные сроки в случае необходимости разрабатывают предложения о внесении изменений в Программу.
VI. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Особенность Программы заключается в том, что важнейшие результаты реализации ее мероприятий выражаются в отложенном по времени социальном эффекте.
Выполнение мероприятий Программы будет способствовать реализации таких стратегических целей Российской Федерации, как создание необходимой среды для инновационного социально ориентированного типа развития, развитие политико-правовых институтов, нацеленных на обеспечение гражданских и политических прав граждан и исполнение законодательства Российской Федерации, а также на защиту базовых прав, включая неприкосновенность личности и собственности и независимость суда.
Предполагается в рамках реализации мероприятий Программы в части повышения эффективности политико-правовых институтов решить следующие задачи:
обеспечение действенной защиты прав и законных интересов граждан и формирование в обществе понимания того, что способность обеспечивать защиту собственности является одним из критериев благоприятного инвестиционного климата и эффективности государственной власти;
создание условий, при которых российским компаниям было бы выгодно оставаться в российской юрисдикции и использовать для разрешения споров, в том числе споров по вопросам собственности, российскую судебную систему;
существенное улучшение доступа граждан к правосудию, в том числе с использованием современных технологий, и к информации о деятельности судебной системы;
повышение эффективности и устойчивости функционирования финансовых рынков и создание условий для формирования в России международного финансового центра.
В результате выполнения мероприятий Программы предполагаются значительное повышение качества правосудия и эффективности рассмотрения судебных споров, обеспечение доступности и открытости правосудия, формирование стабильной и единообразной судебной практики, повышение авторитета судебной власти, создание условий для конкурентоспособности российской судебной системы в международном сообществе, обеспечение независимости судебной системы и повышение привлекательности государственной гражданской службы в Верховном Суде Российской Федерации, в судах общей юрисдикции, арбитражных судах и системе Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах, а также повышение качества исполнения судебных актов и качества проводимых судебных экспертиз.
В Программе предполагается использовать систему индикаторов и показателей, характеризующих результаты реализации мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется государственными заказчиками Программы и государственным заказчиком - координатором Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов и показателей, утвержденных Программой.
Методика оценки эффективности реализации Программы приведена в приложении N 8.
Методика детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках Программы приведена в приложении N 9.
Приложение N 1
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ ИЛИ ЕЖЕГОДНО)
| Целевые индикаторы и показатели | 2012 год (базовый) | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| 1. | Доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в числе опрошенных лиц (процентов) | 19,1 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в числе опрошенных лиц (процентов) | 35,5 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | Количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), используя систему электронного правосудия (единиц) | 1 | 10 | 40 | 65 | 75 | 90 | 100 | 107 | 113 | ||||
| 4. | Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний (единиц) | 98 | 640 | 1250 | - | 1870 | 2528 | - | - | - | - | - | - | |
| 5. | Количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системой аудиопротоколирования хода судебных заседаний (единиц) | 1550 | 4050 | 6500 < 1 > | 7372 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем числе судов общей юрисдикции (процентов) | 3 | 20 | 45 | 65 | 80 | 95 | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи (процентов/единиц) | 20 - | 25 - | 65 < 2 > 919 | - 934 | - 1594 | - 2259 | - 2500 | - 2657 | - - | - | - | - | - |
| 7.1. | Количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи (единиц) | - | - | - | - | - | - | - | 6819 < 4 > | 7044 | - | - | - | - |
| 8. | Количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний (процентов/единиц) | 1 - | 5 - | 40 < 2 > 22 | - 38 | - 65 | - 77 | - 85 | - 105 | - 115 | ||||
| 9. | Внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов (количество зданий): | 1945 | 2003 | 2063 | 2130 | 2197 | 2264 | 2283 | 2302 | 2882 < 5 > | - | - | - | - |
| 10. | Количество судей, обеспеченных жилыми помещениями (человек): | |||||||||||||
| в федеральных судах общей юрисдикции | - | 87 | 174 | 261 | 348 | 435 | - | - | - | - | - | - | - | |
| в арбитражных судах | - | 33 | 65 | 126 | 180 | 236 | 281 | 327 | - | - | - | - | - | |
| мировых судей | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 10.1. | Количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек): | |||||||||||||
| в федеральных судах общей юрисдикции и арбитражных судах | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | |
| 11. | Количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений (человек): | |||||||||||||
| в Верховном Суде Российской Федерации (ежегодно) | - | - | - | 5 | 11 | 12 | 9 | 8 | 11 | - | - | - | - | |
| в федеральных судах общей юрисдикции и Судебном департаменте при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органах (нарастающим итогом) | - | 170 | 306 | 432 | 549 | 658 | 658 | 658 | 658 | - | - | - | - | |
| в арбитражных судах (нарастающим итогом) | - | 111 | 212 | 280 | 343 | 402 | 457 | 509 | 558 | - | - | - | - | |
| 12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | |||||||||||||
| в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166,9 | 167,7 | 168,5 | |
| в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 137,2 | 137,9 | 153 | |
| 13. | Количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, размещение которых улучшилось (единиц) | - | - | - | - | 2 | 3 | 7 < 3 > | 5 | 6 | 7 | - | - | - |
| 14. | Повторные экспертизы после государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным (процентов) | 0,4 | 0,4 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | - | - | - | - |
| 14.1. | Фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации (процентов) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Интенсивность исполнения требований исполнительных документов (процентов) | 100 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 108 | - | - | - | - |
| 16. | Информатизация Верховного Суда Российской Федерации (ежегодно) | |||||||||||||
| количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации (единиц) | - | - | - | - | - | - | 3000000 | 4000000 | 9370330 | - | - | - | - | |
| количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, поданных в электронном виде (единиц) | - | - | - | - | - | - | 3500 | 1000 | 1039 | - | - | - | - | |
| количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации поданных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа (единиц) | - | - | - | - | - | - | 18000 | 19000 | 38305 | - | - | - | - | |
| количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде (единиц) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 3000 | 6050 | - | - | - | - | |
| количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа (единиц) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 3000 | 6050 | - | - | - | - | |
| объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации (терабайт) | - | - | - | - | - | - | 110 | 142 | 209 | - | - | - | - | |
< 1 > Изменение показателей связано с уменьшением финансирования в 2015 году на 670143,8 тыс. рублей.
< 2 > До 2014 года показатели (индикаторы) отражались в процентах, после 2014 года - отражаются в единицах.
< 3 > Значение показателя в 2018 году не достигнуто, бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет.
< 4 > 2019 год является базовым годом для расчета показателя.
< 5 > С учетом фактически достигнутых результатов за время реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы".
Приложение N 2
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ
И ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1. Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) должны обеспечивать ежегодную и поквартальную оценку выполнения Программы с целью принятия при необходимости своевременных управленческих решений по ее корректировке.
Для определения базовых значений целевых индикаторов и показателей были использованы результаты реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы и данные специальных исследований, при осуществлении которых была проведена работа по сбору первичных данных.
2. Целевые индикаторы, которыми являются доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц и доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц, определяются на основании результатов социологических исследований (опросе общественного мнения), ежегодно проводимых Министерством экономического развития Российской Федерации, в рамках мероприятий по мониторингу реализации Программы.
3. Расчетным способом нарастающим итогом определяются следующие целевые индикаторы и показатели:
доля граждан, считающих организацию работы судов неудовлетворительной, в количестве опрошенных лиц;
доля граждан, считающих информацию о деятельности судов недостаточной, в количестве опрошенных лиц;
количество арбитражных судов, реализующих возможность электронного взаимодействия с обществом (частными и юридическими лицами), с использованием системы электронного правосудия;
количество федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами видеопротоколирования хода судебных заседаний;
количество залов судебных заседаний федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных системами аудиопротоколирования хода судебных заседаний;
доля федеральных судов общей юрисдикции, оснащенных комплектами видео-конференц-связи, в общем количестве судов общей юрисдикции;
количество залов судебных заседаний и кабинетов судей федеральных судов, оснащенных комплектами видео-конференц-связи;
количество залов судебных заседаний арбитражных судов, оснащенных системой видео-конференц-связи;
количество арбитражных судов, оснащенных системами видеозаписи и трансляции судебных заседаний;
внедрение технических средств и систем обеспечения безопасности зданий федеральных судов;
количество федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями;
количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
количество судей, которым предоставлена единовременная социальная выплата на приобретение жилых помещений (человек), за исключением Верховного Суда Российской Федерации;
размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью;
количество построенных, реконструированных и приобретенных зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, условия размещения которых улучшились;
повторные экспертизы после экспертиз, проведенных государственными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации, не подтвердившие выводы по тем же исходным данным;
фактический объем судебных экспертиз и экспертных исследований, выполненных сверх объема государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) федеральными бюджетными судебно-экспертными учреждениями Министерства юстиции Российской Федерации.
В первый год реализации Программы показатель эффективности реализации Программы определяется по отношению к показателю базового года реализации Программы (в случае если имеется), в последующие годы реализации Программы - по отношению к показателю предыдущего года реализации Программы.
4. Расчетным способом ежегодно определяются следующие целевые индикаторы и показатели:
количество судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации;
количество государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации;
информатизация Верховного Суда Российской Федерации, включающая в себя такие показатели, как:
количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации;
количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде;
количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа;
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде;
количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа;
объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации.
5. Показатель, касающийся интенсивности исполнения требований исполнительных документов (процентов), определяется по формуле:
I = A : B x 100%,
где:
I - интенсивность исполнения требований исполнительных документов;
A - общее количество оконченных и прекращенных исполнительных производств;
B - общее количество возбужденных (возобновленных) исполнительных производств.
Выполнением этого показателя следует считать результат, превышающий 100 процентов, поскольку эффективной можно считать работу судебных приставов-исполнителей в том случае, если оканчивается и прекращается исполнительных производств больше, чем возбуждается (возобновляется), что отражает также реальную работу по снижению остатка исполнительных производств.
Источником указанных данных является ведомственная статистика.
6. Показатель, касающийся информатизации Верховного Суда Российской Федерации и включающий в себя такие составляющие, как количество посетителей официального сайта Верховного Суда Российской Федерации, количество запросов о деятельности Верховного Суда Российской Федерации, представленных в электронном виде, количество процессуальных обращений в Верховный Суд Российской Федерации, представленных в электронном виде, в том числе в форме электронного документа, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, количество судебных актов Верховного Суда Российской Федерации, выполненных в электронном виде, направленных участникам судебного процесса посредством их размещения на официальном сайте Верховного Суда Российской Федерации в режиме ограниченного доступа, и объем дискового пространства систем хранения данных в Верховном Суде Российской Федерации, определяется путем сбора исходной информации, содержащейся в информационных системах Верховного Суда Российской Федерации.
7. Показатель, касающийся количества федеральных судей, обеспеченных жилыми помещениями, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность судей Верховного Суда Российской Федерации, обеспеченных жилыми помещениями в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются договоры социального найма жилого помещения, договоры найма служебного помещения либо иные договоры, предусмотренные гражданским законодательством Российской Федерации, и (или) локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.
8. Показатель, касающийся количества государственных служащих, которым предоставлена субсидия на приобретение жилых помещений, в части Верховного Суда Российской Федерации, определяется как численность государственных служащих Верховного Суда Российской Федерации, которым предоставлена единовременная субсидия на приобретение жилого помещения в отчетном периоде. Источником сбора исходной информации являются локальные акты Верховного Суда Российской Федерации.
Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск | ||||||||||||||||
| 1. | Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего | 288731,3 < 1 > | 60827,2 | 300 < 2 > | 89700 | 155917 | 68878,9 < 3 > | 2810,6 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 4604,66 | 288731,3 | 60827,2 | 300 < 2 > | 89700 | 155917 | 68878,9 < 3 > | 2810,6 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж | ||||||||||||||||
| 2. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего | 238245,2 | 88155 | 70400 < 2 > | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 3730 | 237845,2 | 88155 | 70000 < 2 > | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего | 80872,1 | 2740 | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2015 год | 2482,4 | 78132,1 | - | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 4. | Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего | 708106 < 1 > | - | 20000 | 6000 | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 26000 | - | 20000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7224,2 | 682106 | - | - | - | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | |
| Пермский краевой суд, г. Пермь | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего | 728664,9 < 1 > | - | 15000 | 5000 < 5 > | - | 502399,7 < 6 > | 480857,3 < 4 > | 311784,9 < 7 > , < 8 > | 47691,9 < 9 > | 199810,8 < 10 > | 190010,8 < 11 > | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15946 | - | 15000 | 5000 < 5 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 8202,9 | 712718,9 | - | - | - | - | 502399,7 < 6 > | 480857,3 < 4 > | 311784,9 < 7 > , < 8 > | 47691,9 < 9 > | 199810,8 < 10 > | 190010,8 < 11 > | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего | 15000 | - < 1 > | - | - | - | 5000 | 35000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 5000 | 35000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 7. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего | 14166,8 | 20930 < 1 > | - | 29000 | 8800 | 8800 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 20930 | - | 29000 | 8800 | 8800 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Иркутский областной суд, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 8. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего | 1582711,2 < 1 > | - | 34000 | 6517 | - | 419158,5 | 932201,5 < 4 > | 687974,6 < 7 > | 554996,4 < 9 > | 165596,1 < 10 > , < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 31695 | - | 34000 | 6517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 17082,2 | 1551016,2 | - | - | - | - | 419158,5 | 932201,5 < 4 > | 687974,6 < 7 > | 554996,4 < 9 > | 165596,1 < 10 > , < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 9. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего | 1708534,2 < 1 > | - | 23359,2 | 14875,2 < 5 > | 720608,1 < 12 > | 1046872,3 < 3 > | 857173,5 < 4 > , < 14 > | 681,3 < 7 > , < 15 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 23359,2 | - | 23359,2 | 2275,2 < 5 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 22837 | 1685175 | - | - | 12600 | 720608,1 < 12 > | 1046872,3 < 3 > | 857173,5 < 4 > , < 14 > | 681,3 < 7 > , < 15 > | - | - | - | - | - | |
| 10. | Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего | 3300 | 1333 < 1 > | 3000 | 1670,2 < 2 > | 1333,2 < 5 > | 869,8 | 5869,8 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1333 | 3000 | 1670,2 < 2 > | 1333,2 < 5 > | 869,8 | 5869,8 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство здания Курского областного суда - всего | 7000 | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 12. | Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего | 640 | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 13. | Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего | 960 | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Московский областной суд, г. Красногорск | ||||||||||||||||
| 14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего | 8000 | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 < 12 > | 9763,5 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 < 12 > | 9763,5 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск | ||||||||||||||||
| 15. | Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего | 887188,7 < 1 > | - | 10500 | 6000 | - | 70000 < 6 > | 409953,7 < 4 > | 397792,6 < 7 > | 304820,6 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 16500 | - | 10500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 8769,1 | 870688,7 | - | - | - | - | 70000 < 6 > | 409953,7 < 4 > | 397792,6 < 7 > | 304820,6 < 9 > | - | - | - | - | |
| 16. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего | 226198 | 63350 | 30100 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 3344,1 | 55000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 8450 | 8350 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2016 год | 3344,1 | 162748 | - | 30000 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск | 2014 год | 278,6 | 10250 | - | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 18. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего | 3296661,3 < 1 > | 30000 | 120761,1 | 702961,7 | 1228471,2 < 12 > | 1270429 | 27516,7 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 150761,1 | 30000 | 120761,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 33664,23 | 3145900,2 | - | - | 702961,7 | 1228471,2 < 12 > | 1270429 | 27516,7 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| Омский областной суд, г. Омск | ||||||||||||||||
| 19. | Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего | 1077800,2 < 1 > | - | 8411,7 | 2588,3 | - | 329400,9 < 6 > | 300000 | 637677,2 < 7 > , < 8 > | 743522,6 < 9 > | 349759,2 < 10 > , < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 11000 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 15130,5 | 1066800,2 | - | - | - | - | 329400,9 < 6 > | 300000 | 637677,2 < 7 > , < 8 > | 743522,6 < 9 > | 349759,2 < 10 > , < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел | ||||||||||||||||
| 20. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | 80853,2 < 1 > | - | 7000 | 1500 | 605,5 < 12 > | 10000 < 6 > | 20000 | 62013,5 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2399,2 | - | 7000 | 1500 | 605,5 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2110,5 | 78454 | - | - | - | - | 10000 < 6 > | 20000 | 62013,5 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза | ||||||||||||||||
| 21. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | 788752,2 < 1 > | - | - | 13369 | 15557,2 | - | 500000 | 697599,3 < 7 > | 285751,2 < 9 > , < 16 > | 103636,9 < 10 > , < 13 > | 4000 < 11 > | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 28926,2 | - | - | 13369 | 15557,2 | - | - | - | - | - | 4000 < 11 > | - | - | ||
| строительство | 2027 год < 26 > | 10996,63 | 759826 | - | - | - | - | - | 500000 | 697599,3 < 7 > | 285751,2 < 9 > , < 16 > | 103636,9 < 10 > , < 13 > | - | - | - | |
| 22. | Реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | 264902 < 1 > | - | - | - | 2500 | 6500 < 6 > | 126203 | 254975,7 < 7 > | 45351,5 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 9000 | - | - | - | 2500 | 6500 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 4485,2 | 255902 | - | - | - | - | - | 126203 | 254975,7 < 7 > | 45351,5 < 9 > | - | - | - | - | |
| Рязанский областной суд, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 23. | Строительство Рязанского областного суда - всего | 633349 < 1 > | - | - | 4200 | 2864 | - | 300000 | 499146,3 < 7 > , < 8 > | 263806,9 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 7064 | - | - | 4200 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 11892,46 | 626285 | - | - | - | - | - | 300000 | 499146,3 < 7 > , < 8 > | 263806,9 < 9 > | - | - | - | - | |
| Томский областной суд, г. Томск | ||||||||||||||||
| 24. | Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего | 324330 < 1 > | - | - | - | - | - | 13566 | 131201 < 7 > | 231462,6 < 9 > , < 16 > | 214152,4 < 10 > , < 13 > | 84702,5 < 11 > | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | 13566 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 3561 | 310764 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 231462,6 < 9 > , < 16 > | 214152,4 < 10 > , < 13 > | 84702,5 < 11 > | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула | ||||||||||||||||
| 25. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | 13029,6 < 1 > | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 < 6 > | 14428,6 | 514428,6 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 13029,6 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 < 6 > | 14428,6 | 14428,6 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 14934,6 | - < 8 > , < 17 > | - | - | - | - | - | - | 500000 < 8 > | - < 17 > | - | - | - | - | ||
| Ульяновский областной суд, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 26. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | 655905,7 < 1 > | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 180000 < 3 > | 437026 | 131369,4 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 7345 | 633756,7 | - | - | - | 112516 | 180000 < 3 > | 437026 | 131369,4 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 27. | Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего | 11560 | 27000 < 1 > | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 < 4 > , < 14 > | 5684 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 27000 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 < 4 > , < 14 > | 5684 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 28. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 10489,9 | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 11338,5 | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 12404 | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 3722 | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | 1329648,9 < 1 > | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 < 3 > | 368306,4 | 280845,3 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | - | - | - | - | - | - | - | 13693,8 < 8 > | - | - | - | - | - | |||
| строительство | 14832,2 | 1329648,9 | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 < 3 > | 368306,4 | 267151,5 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар | ||||||||||||||||
| 33. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего | 2017 год | 619601 | - | 238499 | 273641,8 < 5 > | 320584,6 < 12 > | 35522,6 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2017 год | 9268,5 | 619601 | - | 238499 | 273641,8 < 5 > | 320584,6 < 12 > | 35522,6 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 34. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 3631,4 | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 35. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | 2283828,8 < 1 > | - | 916268,8 | 345989,7 < 5 > | 159097,5 < 18 > | - | - | 722976 | 581830,1 | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| публичный технологический и ценовой аудит | 2019 год | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 31528,8 | 2282806,3 | - | 915368,8 | 345989,7 < 5 > | 159097,5 < 18 > | - | - | 722853,5 | 581830,1 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский | ||||||||||||||||
| 36. | Строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего | 396984,8 < 1 > | - | 3000 | 3267,1 | 7767,1 < 12 > | 55940 < 3 > , < 6 > | 136255 < 4 > | 242796,1 < 7 > , < 8 > | 177397 | 211103,5 < 10 > , < 13 > | 152663 < 11 > | 5900 < 25 > | 1000 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2024 год | 13167,1 | - | 3000 | 3267,1 | 1767,1 < 12 > | - | - | - | - | - | - | 5900 | 1000 | ||
| строительство | 2026 год < 26 > | 7682,1 | 383817,7 | - | - | - | 6000 | 55940 < 3 > , < 6 > | 136255 < 4 > | 242796,1 < 7 > , < 8 > | 177397 | 211103,5 < 10 > , < 13 > | 152663 < 11 > | - < 25 > | - | |
| Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 37. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего | 10080 | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград | ||||||||||||||||
| 38. | Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга | ||||||||||||||||
| 39. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | 2298 | 5420,5 < 1 > | 4300 | 1870 | 933,3 < 5 > | 561 < 12 > | 550,9 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5420,5 | 4300 | 1870 | 933,3 < 5 > | 561 < 12 > | 550,9 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 40. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | 184837,4 < 1 > | 2869 | 54291 | 216 | 76290 | 70433,7 < 3 > | 60771 | 40522,9 < 7 > , < 8 > | - | 4000 < 10 > | 6571,2 | 5016,3 < 25 > | 78652 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 8101,3 | 2869 | - | 216 | - | - | - | - | - | 4000 < 10 > | 6571,2 | 5016,3 < 25 > | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 3102 | 176736,1 | - | 54291 | - | 76290 | 70433,7 < 3 > | 60771 | 40522,9 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | 78652 | |
| 41. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего | 282980,2 < 1 > | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | 138444 < 14 > | 161197,7 < 7 > , < 8 > | 132264,5 < 9 > , < 16 > | 27000 < 10 > , < 13 > | 4615 < 11 > | 4615 < 25 > | 118020 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 16409,1 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | - | - | - | 7000 < 10 > | 4615 < 11 > | 4615 < 25 > | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 4471,3 | 266571,1 | - | - | - | - | - | 138444 < 14 > | 161197,7 < 7 > , < 8 > | 132264,5 < 9 > , < 16 > | 20000 < 13 > | - | - | 118020 | |
| Управление Судебного департамента в Новосибирской области, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 42. | Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 < 5 > | 233698,8 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 6858 | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 < 5 > | 233698,8 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего | 148214 | 7100 | 79655,7 | 29677,6 | 105789,7 < 12 > | 99512,7 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 7100 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2017 год | 3665,8 | 141114 | - | 79655,7 | 29677,6 | 105789,7 < 12 > | 99512,7 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 44. | Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего | 181025 < 1 > | 18670 | 27840 | 20000 | 87260 | 141927 < 3 > , < 6 > | 16690,5 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 3243,3 | 181025 | 18670 | 27840 | 20000 | 87260 | 141927 < 3 > , < 6 > | 16690,5 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск | ||||||||||||||||
| 45. | Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 708,26 | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону | ||||||||||||||||
| 46. | Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего | 52366 | 600 | 28836 | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 1008,6 | 51766 | - | 28836 | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск | ||||||||||||||||
| 47. | Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего | 1085569 < 1 > | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 < 3 > , < 6 > | 274918,7 | 295062,9 < 7 > , < 8 > | 37275,3 < 9 > , < 16 > | - < 10 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 1835,4 | - | - | - | - | - | 1835,4 | 1835,4 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 7780 | 1083733,6 | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 < 3 > , < 6 > | 273083,3 | 293227,5 < 7 > | 37275,3 < 9 > , < 16 > | - < 10 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 48. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего | 17800 | 16900 | - | 900 | 483 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 900 | - | - | 900 | 483 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2013 год | 4229,4 | 16900 | 16900 | ||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 49. | Строительство здания Миасского городского суда - всего | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2015 год | 4125 | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 50. | Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 772,2 | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 815 | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент | 2014 год | 483,2 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан | 2014 год | 709,6 | 25000 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | ||||||||||||||||
| 54. | Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 863 | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас | ||||||||||||||||
| 55. | Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего | 126546,6 < 1 > | - | - | - | 5978 | 2989 < 3 > | 65616 | 59582 < 8 > | 13062,4 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5978 | - | - | - | 5978 | 2989 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1918 | 120568,6 | - | - | - | - | - | 65616 | 59582 < 8 > | 13062,4 < 9 > | - | - | - | - | |
| 56. | Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего | 55532 < 1 > | - | - | - | 2600 | 780 < 3 > | - | 25000 < 8 > | 34901,6 < 9 > | 1593,7 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2600 | - | - | - | 2600 | 780 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 798,5 | 52932 | - | - | - | - | - | - | 25000 < 8 > | 34901,6 < 9 > | 1593,7 < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск | ||||||||||||||||
| 57. | Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего | 3970 < 1 > | - | - | - | 3970 | 3176 < 3 > | 47830 < 14 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3970 | - | - | - | 3970 | 3176 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2017 год | 1057,92 | - | - | - | - | - | - | 47830 < 14 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | ||||||||||||||||
| 58. | Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего | 69329 < 1 > | - | - | - | 3273 | 1650 < 3 > | 35000 | 67679 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1650 | - | - | - | 3273 | 1650 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1491,8 | 67679 | 35000 | 67679 < 7 > | - | - | - | - | - | ||||||
| Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл | ||||||||||||||||
| 59. | Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего | 326144 < 1 > | - | - | - | 16500 | - | 96292 | 171414,2 < 7 > | 209979,5 < 9 > | 40132,5 < 10 > , < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 16500 | - | - | - | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 3358,7 | 309644 | - | - | - | - | - | 96292 | 171414,2 < 7 > | 209979,5 < 9 > | 40132,5 < 10 > , < 13 > | - | - | - | |
| 60. | Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва | 2014 год | 816,9 | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 61. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего | 95077,6 < 1 > | - | - | 3000 | 981 | - | - | 50000 < 8 > | 41619 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3981 | - | - | 3000 | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1416 | 91096,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 8 > | 41619 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | |
| 62. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего | 80931,6 < 1 > | - | - | 2000 | 1458 | - | - | 50000 < 8 > | 27978 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3458 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1242 | 77473,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 8 > | 27978 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | |
| 63. | Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего | 86750,5 < 1 > | - | - | - | 2500 | 1480,5 < 6 > | 660,6 < 4 > | 50000 < 8 > | 32770 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 3980,5 | - | - | - | 2500 | 1480,5 < 6 > | 660,6 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1240 | 82770 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 8 > | 32770 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 64. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего | 270870 < 1 > | - | - | 9044 | 45500 | 216826 | 145776 < 4 > , < 14 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 9044 | - | - | 9044 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 3923,18 | 261826 | - | - | - | 45000 | 216826 | 145776 < 4 > , < 14 > | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего | 316877,3 < 1 > | - | - | 11366,3 | 21963,7 | 285511 | 198117 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 11366,3 | - | - | 11366,3 | 1963,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 5301,1 | 305511 | - | - | - | 20000 | 285511 | 198117 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего | 78098 < 1 > | - | - | - | 3744 < 18 > | - | 75554 < 14 > | 56603,7 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 3744 < 18 > | - | - | - | 3744 < 18 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2019 год | 1280 | 75554 | - | - | - | - | - | 75554 < 14 > | 56603,7 < 7 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 67. | Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего | 2000 | 1908,2 < 1 > | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1908,2 | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 68. | Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего | 72216,9 < 1 > | - | - | - | 3925 | 1483,3 < 3 > , < 6 > | 70000 < 14 > | 50183 | 29247,3 < 9 > , < 16 > | 78484,4 < 10 > , < 13 > | 81764,8 < 11 > | 1000 < 25 > | 3000 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2024 год | 7852 | - | - | - | 3925 | 1483,3 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | 1000 | 3000 | ||
| реконструкция | 2026 год < 26 > | 2040,1 | 64364,9 | - | - | - | - | - | 70000 < 14 > | 50183 | 29247,3 < 9 > , < 16 > | 78484,4 < 10 > , < 13 > | 81764,8 < 11 > | - < 25 > | - | |
| 69. | Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск | 2013 год | 4586,3 | 75292,4 | 75292,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 70. | Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего | 107551,5 < 1 > | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 < 3 > | 52500 < 14 > | 107142,3 < 7 > , < 8 > | 6137,9 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1806,3 | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 3300 | 105745,2 | - | - | - | - | - | 52500 < 14 > | 107142,3 < 7 > , < 8 > | 6137,9 < 9 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск | ||||||||||||||||
| 71. | Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего | 62758 < 1 > | - | - | - | 1945 | 1268,1 < 3 > | 22333 | 44111,1 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 1945 | - | - | - | 1945 | 1268,1 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2020 год | 1482,7 | 60813 | - | - | - | - | - | 22333 | 44111,1 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань | ||||||||||||||||
| 72. | Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего | 1800 | 1739,5 < 1 > | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1739,5 | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 73. | Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего | 33115,2 < 1 > | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | 15000 | 26988,1 < 9 > | 14,9 < 10 > , < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 1632,2 | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 514 | 31483 | - | - | - | - | - | - | 15000 | 26988,1 < 9 > | 14,9 < 10 > , < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск | ||||||||||||||||
| 74. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего | 208128 < 1 > | 1783 | 2967 | - < 5 > | 2967 | 37200 < 6 > | 136903,1 < 4 > | 105123,6 < 7 > | 23435,5 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 4750 | 1783 | 2967 | - < 5 > | 2967 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2826,51 | 203378 | - | - | - | - | 37200 < 6 > | 136903,1 < 4 > | 105123,6 < 7 > | 23435,5 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 75. | Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего | 67313 < 1 > | - | - | - | 2495 | 2495 < 3 > | 1996 < 4 > | 30000 < 8 > | 63553,6 < 9 > | 33225,7 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 2495 | - | - | - | 2495 | 2495 < 3 > | 1996 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 1818,6 | 64818 | - | - | - | - | - | - | 30000 < 8 > | 63553,6 < 9 > | 33225,7 < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново | ||||||||||||||||
| 76. | Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2014 год | 1870 | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 77. | Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск < 19 > , - всего | 36255 < 1 > | - | - | - | 1556 | - | 17292 | 34699 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1556 | - | - | - | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 841,7 | 34699 | - | - | - | - | - | 17292 | 34699 < 7 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 78. | Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего | 4810 | 13823,6 < 1 > | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 13823,6 | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров | ||||||||||||||||
| 79. | Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего | 3576,6 < 1 > | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 < 3 > | 100000 < 14 > | 99727 | 30000 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3576,6 | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 4300 | 30000 | - | - | - | - | - | 100000 < 14 > | 99727 | 30000 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 80. | Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего | 1800 | 3757,1 < 1 > | - | - | - | 1298 | 3234 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 3757,1 | - | - | - | 1298 | 3234 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 81. | Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка | 2016 год | 11060,7 | 300000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан | ||||||||||||||||
| 82. | Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда | 2013 год | 182,1 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 83. | Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда | 2013 год | 3310,5 | 235089 | 235089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 84. | Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск | 2014 год | 2657,2 | 294400 | - | 294400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 85. | Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль | 2015 год | 461,6 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск | ||||||||||||||||
| 86. | Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут | 2014 год | 4273 | 200002 | - | 200002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург | ||||||||||||||||
| 87. | Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего | 104178 < 9 > | - | - | - | 5600 | 5600 < 3 > , < 6 > | 52480 | 83050,6 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 5600 | - | - | - | 5600 | 5600 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 2391,29 | 98578 | - | - | - | - | - | 52480 | 83050,6 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков | ||||||||||||||||
| 88. | Строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего | 287924,5 < 1 > | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 < 3 > , < 6 > | - | 100000 < 8 > | 194746,3 < 9 > , < 16 > | 116368,3 < 10 > , < 13 > | 2000 < 11 > | 4000 | 82205 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 14355,7 | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | 2000 < 11 > | 4000 | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 4709,65 | 273568,8 | - | - | - | - | - | - | 100000 < 8 > | 194746,3 < 9 > , < 16 > | 116368,3 < 10 > , < 13 > | - | - | 82205 | |
| 89. | Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего | 102462,3 < 1 > | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 < 3 > , < 6 > | - | 50000 < 8 > | 89119 < 9 > , < 16 > | 37673,6 < 10 > , < 13 > | 1000 < 11 > | 2000 | 44819 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 3750,4 | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | 1000 < 11 > | 2000 | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 1199,3 | 98711,9 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 8 > | 89119 < 9 > , < 16 > | 37673,6 < 10 > , < 13 > | - | - | 44819 | |
| Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 90. | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего | 44635,6 < 1 > | - | - | - | 1400,6 | - | - | 20000 | 37113,7 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1400,6 | - | - | - | 1400,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1081,4 | 43235 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 37113,7 < 9 > | - | - | - | - | |
| 91. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего | 65640,5 < 1 > | - | - | - | 1490 | - | 30726 | 58246,3 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 1490 | - | - | - | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1312,65 | 64150,5 | - | - | - | - | - | 30726 | 58246,3 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара | ||||||||||||||||
| 92. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего | 372902 < 1 > | - | 13210 | 3850 | 7000 | 198552 | 254412,1 < 4 > | 10622 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 17060 | - | 13210 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2019 год | 9486,66 | 355842 | - | - | - | 7000 | 198552 | 254412,1 < 4 > | 10622 < 7 > | - | - | - | - | - | |
| 93. | Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего | 379475 < 1 > | - | - | 6618 | 618 < 3 > | 1400 | 200000 | 171457 | 237100,3 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 8018 | - | - | 6618 | 618 < 3 > | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 7282 | 371457 | - | - | - | - | - | 200000 | 171457 | 237100,3 < 9 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов | ||||||||||||||||
| 94. | Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего | 102367 < 1 > | - | - | - | 5015 | 4990 < 3 > | 59810 < 14 > | 43214,7 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4990 | - | - | - | 5015 | 4990 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 1756,5 | 97377 | - | - | - | - | - | 59810 < 14 > | 43214,7 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург | ||||||||||||||||
| 95. | Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области | 2013 год | 1431 | 116000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск | ||||||||||||||||
| 96. | Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего | 800 | - < 1 > | - | - | - | 2612,7 | 2600 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 2612,7 | 2600 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 97. | Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего | 4625,9 < 1 > | - | - | - | 5208 | 1380 < 3 > , < 6 > | - | 15000 < 8 > | - < 17 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 4625,2 | - | - | - | 5208 | 1380 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | - | - | - | - | - | - | - | 15000 < 8 > | - < 17 > | - | - | - | - | |||
| Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск | ||||||||||||||||
| 98. | Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего | 1830 | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 99. | Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 5800 | - < 1 > | - | - | - | 6950 | 6950 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | - | - | - | 6950 | 6950 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень | ||||||||||||||||
| 100. | Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего | 3900 | 50 < 1 > | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 50 | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Новосибирский областной суд, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 101. | Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего | 2061023,3 < 1 > | 385927,9 | - | 1500 | 12183 | - | 26568 < 14 > | 817933,4 < 7 > , < 8 > | - < 17 > | 400000 < 10 > | 481300 < 11 > | 755181 < 25 > | 50481 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 11200 | 385927,9 | 385927,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 19433,4 | - | - | 1500 | 12183 | - | 26568 < 14 > | 17933,4 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 15200 | 1655662 | - | - | - | - | - | - | 800000 < 8 > | - < 17 > | 400000 < 10 > | 481300 < 11 > | 755181 < 25 > | 50481 | |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 102. | Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 1862 | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 103. | Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего | 12364,8 < 1 > | 6064,2 | 6100 | 6100 | 5000 | - | 5000 < 14 > | 4990 < 7 > , < 8 > | - < 9 > , < 16 > , < 17 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 200,6 | - | - | - | 5000 | - | 5000 < 14 > | 4990 < 7 > , < 8 > | - < 9 > , < 16 > , < 17 > | - | - | - | - | |||
| строительство | 5323 | 12164,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 104. | Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры | 2013 год | 1575,5 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 105. | Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово | 2013 год | 522 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106. | Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск | 2013 год | 526 | 7200 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 107. | Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль | 2013 год | 627,7 | 14542,2 | 14542,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 108. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего | 464526,5 < 1 > | 8220 | - | 157246,5 | 206730 < 12 > | 295652,8 < 3 > , < 6 > | 77910 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 15736,5 | 8220 | - | 7516,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2018 год | 7201 | 448790 | - | - | 149730 | 206730 < 12 > | 295652,8 < 3 > , < 6 > | 77910 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 109. | Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь | 2013 год | 3825,3 | 198126 | 198126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 110. | Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе | 2013 год | 6658 | 341386,5 | 341386,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 111. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 310000 < 1 > | 310000 | - | - | 1500 | 3500 < 6 > | 5000 < 14 > | 5000 < 8 > | - < 17 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 5842,4 | 310000 | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | - | - | 1500 | 3500 < 6 > | 5000 < 14 > | 5000 < 8 > | - | - | - | - | - | |||
| Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 112. | Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего | 8000 | - < 1 > | - | - | - | - | - | - | 17200 < 8 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | 17200 < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 113. | Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего | 8000 | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 < 9 > , < 16 > | 15419,8 < 13 > | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 < 9 > , < 16 > | 15419,8 < 13 > | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск | ||||||||||||||||
| 114. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего | 1862899 < 1 > | - | - | 2000 | 8000 | 8000 < 3 > , < 6 > | 10000 | 10000 < 7 > , < 8 > | 946711 | 921066,4 < 10 > , < 13 > | 605280 < 11 > | 377714 < 25 > | 45511,6 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 8843 | - | - | 2000 | 8000 | 8000 < 3 > , < 6 > | 10000 | 10000 < 7 > , < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 8944 | 1854056 | - | - | - | - | - | - | - < 8 > | 946711 | 921066,4 < 10 > , < 13 > | 605280 < 11 > | 377714 < 25 > | 45511,6 | |
| Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 115. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего | 5901230,2 < 1 > | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 < 12 > | 801640,1 < 3 > , < 6 > | 461112 < 14 > | 459659,5 < 7 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2019 год | 32516,2 | 5901230,2 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 < 12 > | 801640,1 < 3 > , < 6 > | 461112 < 14 > | 459659,5 < 7 > | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 116. | Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего | 2817983,7 < 1 > | - | - | - | - | - | - | 17805,5 < 8 > , < 20 > | 26951 | 210377 < 10 > , < 13 > | 997755,6 < 11 > | 350000 | 1240127 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 34590 | - | - | - | - | - | - | 17805,5 < 8 > , < 20 > | 26951 | 10377 < 13 > | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 16514,5 | 2783393,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 < 10 > | 997755,6 < 11 > | 350000 | 1240127 | |
| Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 117. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего | 1009597,2 < 1 > | - | 22000 | 10780 < 5 > | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 < 9 > | 601853,9 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 22000 | - | 22000 | 10780 < 5 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 12400,3 | 987597,2 | - | - | - | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 < 9 > | 601853,9 < 13 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 118. | Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего | 686994,5 < 1 > | - | - | - | 4000 | 15000 < 6 > | 198087,3 < 4 > , < 14 > | 518008,2 < 7 > , < 8 > | 343764,9 < 9 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 16900 | - | - | - | 4000 | 15000 < 6 > | 12900 < 4 > | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 6864 | 670287,4 | - | - | - | - | - | 185187,3 < 14 > | 518008,2 < 7 > , < 8 > | 343764,9 < 9 > | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 119. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 14412,8 | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 120. | Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 < 8 > | 12800 | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 < 8 > | 12800 | - | - | - | - | ||
| Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске | ||||||||||||||||
| 121. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего | 442061 < 1 > | - | - | - | 2000 | 8141,6 < 3 > , < 6 > | 200000 | 318128,4 < 7 > | 226049,2 < 9 > , < 16 > | 35069,3 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 8141,6 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 4510,4 | 432061 | - | - | - | - | - | 200000 | 318128,4 < 7 > | 226049,2 < 9 > , < 16 > | 35069,3 < 13 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 122. | Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего | 2960097,1 < 1 > | - | 24000 | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 < 7 > | 976457,2 < 9 > , < 16 > | 798517,9 < 10 > , < 13 > | 942992,4 < 11 > | 896649,7 < 25 > | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 24000 | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 12489,59 | 2936097,1 | - | - | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 < 7 > | 976457,2 < 9 > , < 16 > | 798517,9 < 10 > , < 13 > | 942992,4 < 11 > | 896649,7 < 25 > | - | |
| Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита | ||||||||||||||||
| 123. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего | 1009567,5 < 1 > | - | - | - | 2000 | 8000 < 6 > | 250000 | 349850,4 < 7 > | 361062,5 < 9 > | 502076,1 < 10 > , < 13 > | 285622,2 < 11 > | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2022 год | 5826,9 | 999567,5 | - | - | - | - | - | 250000 | 349850,4 < 7 > | 361062,5 < 9 > | 502076,1 < 10 > , < 13 > | 285622,2 < 11 > | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск | ||||||||||||||||
| 124. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - < 1 > | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 < 7 > , < 8 > | - < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 < 7 > , < 8 > | - < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 125. | Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск | 1745484,1 < 1 > | - | - | - | - | - | - | 13683,3 < 8 > | 19561,8 | 18500 < 13 > | 500000 | 380232,3 < 25 > | 838288,7 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 27000 | - | - | - | - | - | - | 13683,3 < 8 > | 19561,8 | 18500 < 13 > | - | - | - | ||
| строительство | 2024 год | 11075,59 | 1718484,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 380232,3 < 25 > | 838288,7 | |
| Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан | ||||||||||||||||
| 126. | Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего | 2080 | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 4369 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 | 4369 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 127. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 2600 | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 < 13 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 128. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 19316,7 | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 129. | Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома | 2015 год | 308,2 | 13260 | - | - | 13260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Чувашской Республике, г. Чебоксары | ||||||||||||||||
| 130. | Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - всего | 3680 | 2145 < 1 > | - | - | 2145 | 793 | 792,9 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 2145 | - | - | 2145 | 793 | 792,9 < 3 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита | ||||||||||||||||
| 131. | Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край | 2014 год | 776,7 | 44400 | - | 44400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 132. | Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края | 2015 год | 790,2 | 75056 | - | - | 75056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард | ||||||||||||||||
| 133. | Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего | 159890,1 < 1 > | - | - | 2198 | 68021,1 < 12 > | 156057,5 < 3 > , < 6 > | 86420,4 < 4 > , < 14 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 2892,1 | - | - | 2198 | 1764,1 < 12 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2018 год | 1995,6 | 156998 | - | - | - | 66257 | 156057,5 < 3 > , < 6 > | 86420,4 < 4 > , < 14 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда | ||||||||||||||||
| 134. | Строительство здания Нюксенского районного суда - всего | 32819 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 30512 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 135. | Строительство здания Кадуйского районного суда - всего | 31994 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2016 год | 484,06 | 29687 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136. | Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего | 333607,8 < 1 > | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 < 3 > | 200000 | 304419,8 < 7 > , < 8 > | 131233,3 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 7251,3 | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2020 год | 5719,2 | 326356,5 | - | - | - | - | - | 200000 | 304419,8 < 7 > , < 8 > | 131233,3 < 9 > , < 16 > | - | - | - | - | |
| 137. | Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего | 68090 | 68090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 3440 | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2013 год | 1120 | 64650 | 64650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 138. | Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего | 67980 | 67980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | 4760 | 4760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство | 2013 год | 1000 | 63220 | 63220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул | ||||||||||||||||
| 139. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего | 401885,9 < 1 > | - | 184440 | 5884 | 2176,7 | 77209 | 108712 < 14 > | 46851,7 < 7 > , < 8 > | - | 54303 < 10 > | 54303 | 17490,2 < 25 > | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2014 год | 4943,7 | 184440 | - | 184440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | 8060,7 | - | - | 5884 | 2176,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2023 год | 5793,36 | 209385,2 | - | - | - | - | 77209 | 108712 < 14 > | 46851,7 < 7 > , < 8 > | - | 54303 < 10 > | 54303 | 17490,2 < 25 > | - | |
| Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону < 21 > | ||||||||||||||||
| 140. | Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего | 1404887,4 < 1 > | - | - | - | 3167 | 37223 < 6 > | 550796 | 819366,9 < 7 > , < 8 > | 811297,7 < 9 > | 18644 < 13 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 37500 | - | - | - | 3167 | 37223 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 14845 | 1367387,4 | - | - | - | - | - | 550796 | 819366,9 < 7 > , < 8 > | 811297,7 < 9 > | 18644 < 13 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь | ||||||||||||||||
| 141. | Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего | 203948,9 < 1 > | - | - | - | 9308 | 14764 < 6 > | 196786 < 14 > | 315797,6 < 7 > , < 8 > | 144583,5 < 9 > , < 16 > | 151186,5 < 10 > , < 13 > | 260393,3 < 11 > | 89027,5 < 25 > | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | 23830 | - | - | - | 9308 | 14764 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 2177 | 180118,9 | - | - | - | - | - | 196786 < 14 > | 315797,6 < 7 > , < 8 > | 144583,5 < 9 > , < 16 > | 151186,5 < 10 > , < 13 > | 260393,3 < 11 > | 89027,5 < 25 > | - | |
| Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань | ||||||||||||||||
| 142. | Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа | 2017 год | 14260,9 | 1562000 | - | - | - | - | 1562000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск | ||||||||||||||||
| 143. | Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 < 8 > | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 144. | Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего | 1214829,2 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 < 10 > , < 13 > | 703463,2 < 11 > | 200000 | 216366 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 < 10 > , < 13 > | - | - | - | ||
| реконструкция с элементами реставрации | 2024 год | 6354,7 | 1119829,2 | - | - | - | - | - | - | - | - < 17 > | - | 703463,2 < 11 > | 200000 | 216366 | |
| Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь | ||||||||||||||||
| 145. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего | 891644 < 1 > | - | - | - | - | - | - | - | - | 43556 < 10 > | - < 11 > | - | 850290 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 41354 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43556 < 10 > | - | - | - | ||
| строительство | 2026 год < 26 > | 20176 | 850290 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - < 11 > | - | 850290 | |
| Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 146. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - всего | 1263990,4 < 1 > | - | - | - | - | - | - | - | - | 39055,6 < 10 > | 37161,4 < 11 > | 600000 | 641767 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | 22223,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39055,6 < 10 > | 37161,4 < 11 > | - | - | ||
| строительство | 2027 год < 26 > | 15725 | 1241767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - < 11 > | 600000 | 641767 | |
| Восьмой кассационный суд общей юрисдикции, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 147. | Приобретение здания для размещения Восьмого кассационного суда общей юрисдикции, г. Кемерово | 2021 год | 28669 | 3409880,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3409880,3 | - | - | - |
| Верховный Суд Республики Бурятия, г. Улан-Удэ | ||||||||||||||||
| 148. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего | 2663729,1 < 1 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | 2009102,1 < 25 > | 638782 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2023 год | 26500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26500 | 10655 < 25 > | - | ||
| строительство | 2025 год < 26 > | 9996,64 | 2637229,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1998447,1 | 638782 | |
| 149. | Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов < 22 > | 7553978,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 939500 < 24 > | 1977107 < 11 > , < 24 > | 3295184,7 < 25 > | 3456790,7 < 25 > | ||
| Итого | 80858483,8 | 5581920 | 5732498,6 < 2 > | 5783944 < 5 > | 7060082 < 12 > | 8686640,3 < 3 > | 9942496,9 < 4 > | 13693717,8 < 7 > | 9559215,9 < 9 > , < 17 > | 9821132,3 | 7399734,6 < 11 > | 8993112,9 < 25 > | 8306100 < 25 > | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 1713929,2 < 23 > | 90326,8 | 404282,6 | 173554,3 | 271065,8 | 231460,8 | 122618,7 | 201559,8 < 7 > | 191420,3 | 217482,9 | 180856,2 | 52290,9 | 4000 | |||
| публичный технологический и ценовой аудит | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 79144432,1 | 5491593,2 | 5328216 | 5610389,7 | 6789016,2 | 8455179,5 | 9819878,2 | 13492035,5 < 7 > | 9367795,6 | 8664149,4 | 7218878,4 | 8940822 | 8302100 | |||
< 1 > С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
< 2 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
< 3 > Срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в размере 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г., в том числе в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 2495 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 9763,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 3176 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 35522,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 7251,3 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 70433,7 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 801640,1 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 367864,9 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 2989 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 780 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 1650 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1273,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1806,2 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 3576,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 66832 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 53592,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 618 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 4990 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 95785,3 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 65316,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 141,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 58443,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1773,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 406273,8 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 77663,7 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 1483,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1268,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 136190,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
< 4 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 1996 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 79,8 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 145776 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - 198117 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 371605,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 27516,7 тыс. рублей;
реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 104122,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 660,6 тыс. рублей;
строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - 2810,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 514449,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 12900 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 31984,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 16690,5 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 77910 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 36903,1 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 46255 тыс. рублей.
< 5 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 267888,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 2275,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 60000 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 1670,1 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 1384,1 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 48112,7 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 2967 тыс. рублей.
< 6 > Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в объеме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 470415,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Приморского краевого суда - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
< 7 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
< 8 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 128,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
< 9 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе на:
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 26764,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 28735,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 191549,9 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 187521,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи - 13878,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 13258,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 115950,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 161137,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 44085,6 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 75031,2 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 48971,6 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 13062,4 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 6969,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 6137,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 10505,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 310832,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 209178,5 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 249886,4 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристройки для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 45351,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - 65643,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 96271,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 134753,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 168384,4 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 548008,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 314399,6 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 111563,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 37333,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 41857,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 3600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 103040,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 32050,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 336105,5 тыс. рублей.
< 10 > Не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 1270734,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 10290,6 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 4000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 27160,6 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 35415,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 4488,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 23102,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 76332,3 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 54303 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 26,9 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 294688,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 731,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 84901,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 54667,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 39055,6 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142733 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 126759,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,8 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 121059 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 2202 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей.
< 11 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 894948 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 857,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 33950 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 218523,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 31300 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 145510,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 142644,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 125861,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 120969,9 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2022 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации выделены бюджетные ассигнования в объеме 1070231,3 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью изменения (увеличения) цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 67960 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 123313,7 тыс. рублей.
Возвращены в 2022 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 2876533,9 тыс. рублей по объектам:
мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов - 1238644,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 500000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - 964029 тыс. рублей;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская. Завершение строительства - 143860,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 30000 тыс. рублей.
Не освоенные в 2022 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 471948,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 25994,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 28709,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - 14938 тыс. рублей;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 2502,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2100 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 529,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 5331,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 4503,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 171064,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 100840,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 2600 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 102056,1 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 2000 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 4000 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 2277,8 тыс. рублей.
В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
< 12 > В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в объеме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
реконструкция здания Волгоградского областного суда - 8800 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 14,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - 49751 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 605,5 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 10 тыс. рублей;
строительство здания Курского областного суда - 500,7 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 1767,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - 149730 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - 51839,1 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 16202,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - 153124,6 тыс. рублей;
строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 10627,4 тыс. рублей;
строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - 483 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Московского областного суда - 20000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 1070 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - 10242,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 360719,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - 248764,4 тыс. рублей.
< 13 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 33225,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 15419,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 10377 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 20000 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 116368,3 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 37673,6 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 1593,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, просп. Ломоносова, квартал 132, - 921066,4 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - 14,9 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 72574,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 18500 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 18644 тыс. рублей;
строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 0,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - 528913,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 53342,7 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 40132,5 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 30748,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 165596,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 298517,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 205210,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 140922,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 19999,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 197,8 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 17577,1 тыс. рублей.
< 14 > Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкцию здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
< 15 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг и подлежащие оплате в 2018 году, в объеме 162,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
< 16 > Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 20788,2 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 50294,2 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 73229,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 48873,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 4582,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 91,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 77,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 28085,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 99727 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда, Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 4,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 439,1 тыс. рублей.
< 17 > Бюджетные ассигнования в объеме 3254630,4 тыс. рублей перераспределены в целях увеличения резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
< 18 > Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в объеме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
< 19 > В соответствии с Федеральным законом "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
< 20 > Лимиты бюджетных обязательств в объеме 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в объеме 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровского края по исполнительному листу - в объеме 6316,7 тыс. рублей.
< 21 > В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
< 22 > Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", реализуемых Судебным департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.
< 23 > В соответствии с параметрами федерального бюджета.
< 24 > По реализуемым в составе укрупненного мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов объектам:
не освоенные в 2021 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 47804,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в объеме 15724,3 тыс. рублей:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 9996,7 тыс. рублей и 2600 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 15000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 1200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнегорского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 45 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Красногвардейского районного суда Республики Крым - 250 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 815 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей (оплата исполнительного листа);
Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2022 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2021 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2022 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов:
строительство Дома правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 7960 тыс. рублей.
< 25 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета", предусматривается увеличение в 2023 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2022 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2023 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в объеме 631946,9 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 2515 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 5016,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 49377,6 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Республики Ингушетия, г. Магас, - 4200 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 353839,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск, - 36,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тулунского городского суда Иркутской области - 3216 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнеудинского городского суда Иркутской области - 3024 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 89328,7 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кочевского районного суда Пермского края - 1869,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 4766,9 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 1851,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, - 10655 тыс. рублей.
При этом возвращены в 2023 году в резервный фонд Правительства Российской Федерации бюджетные ассигнования в объеме 148311,8 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 35583,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 49576,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 45511,6 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 89 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Свердловского районного суда г. Перми - 250 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 301,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Армянского городского суда Республики Крым - 2000 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Евпаторийского городского суда Республики Крым - 3000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Севастопольского городского суда, г. Севастополь, - 12000 тыс. рублей.
В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2023 году выделены бюджетные ассигнования в объеме 812353,6 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 347853,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 93680,9 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 15638,4 тыс. рублей.
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.
В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).
< 26 > Приведенный объем бюджетного финансирования указан без учета финансирования после завершения федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" в рамках перечня объектов капитального строительства, мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов), объектов недвижимого имущества, входящего в систему документов комплексной государственной программы Российской Федерации "Строительство", утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2023 г. N 267-р.
Приложение N 4
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНЫМ
УЧРЕЖДЕНИЯМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Федеральное бюджетное учреждение Российский федеральный центр судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 1. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Большой Спасоглинищевский пер., д. 4 (объект культурного наследия федерального значения), - всего | 4695 | 326832,33 | 25554,6 | 8518,2 | 276131,5 < 1 > | 214845,74 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 34072,8 | 25554,6 | 8518,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2016 год | 4695 | 292759,53 | - | - | 276131,5 < 1 > | 214845,74 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Хохловский пер., д. 13, строение 2, - всего | 2206,8 | 7189,3 | 5392 | 1797,3 < 2 > | 1159,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 7189,3 | 5392 | 1797,3 < 2 > | 1159,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Российского федерального центра судебной экспертизы при Министерстве юстиции Российской Федерации, г. Москва, Пречистенская наб., д. 15, строение 1, - всего | 1100,14 | 68455,3 | 5223,9 | 1741,3 | 61222,3 | 57814 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 6965,2 | 5223,9 | 1741,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2016 год | 1100,14 | 61490,1 | - | - | 61222,3 < 1 > | 57814 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное бюджетное учреждение Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 4. | Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Дальневосточного регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Хабаровск | 2017 год | 1578,6 | 137807,4 | - | - | - | 137857,6 | 137807,4 < 5 > | - | - | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 5. | Приобретение административного здания для федерального бюджетного учреждения Уральского регионального центра судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург | 2018 год | 1609,5 | 0 | - | - | - | - | 80132 < 8 > | 125000 < 8 > | - | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 6. | Приобретение встроенных нежилых помещений для федерального бюджетного учреждения Пермской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь | 2018 год | 1911,6 | 0 | - | - | - | - | 80580 < 8 > | 76960 < 8 > | - | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 7. | Приобретение и реконструкция нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск, - всего | 2018 год | 702,8 | 0 | - | - | - | - | 65015 < 8 > | 65015 < 8 > | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | ||||||||||||||||
| приобретение | 2018 год | 702,8 | 0 | - | - | - | - | 65015 < 8 > | 65015 < 8 > | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное бюджетное учреждение Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 8. | Реконструкция административного здания федерального бюджетного учреждения Читинской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Чита, ул. Бутина, д. 17, - всего | 682,5 | 1900 | 1900 | 1900 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 682,5 | 1900 | 1900 | 1900 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 9. | Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего | 1812 | 154884,72 | - | - | - | 102070,12 | 4000 | 51997,7 < 9 > | - | 49014,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2016 год | 1661,5 | 102070,12 | - | - | - | 102070,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 3800 | - | - | - | - | 4000 | 3800 < 9 > | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2021 год | 1812 | 49014 | - | - | - | - | - | 48197,7 < 10 > | - | 49014,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |
| Федеральное бюджетное учреждение Калининградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 10. | Реконструкция с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград, - всего | 2018 год | 988,4 | 0,0 | - | - | - | - | - | 2831,93 < 10 > | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | 0,0 | - | - | - | - | - | 2831,93 < 10 > | - | - | - | - | - | - | ||
| Федеральное бюджетное учреждение Волгоградская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 11. | Приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград | 2019 год | 266,1 | 11387 | - | - | - | - | - | 11387 < 10 > | 11387 < 11 > | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Алтайская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 12. | Приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул | 2020 год | 933,6 | 39251 | - | - | - | - | - | 39310 < 10 > | - | 39251 | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Рязанская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 13. | Приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Рязанской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Рязань | 2019 год | 956,9 | 46261 | - | - | - | - | - | - | 46261 | - | - | - | - | - |
| Федеральное бюджетное учреждение Саратовская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 14. | Реконструкция здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов, - всего | 1030 | 0 | - | - | - | - | - | 1512,47 < 10 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 0,0 | - | - | - | - | - | 1512,47 < 10 > | - | - | - | - | - | - | |
| Итого | 1492388,8 | 38070,5 | 13956,8 < 2 > | 338513,1 < 1 > | 512587,5 < 3 > | 367534,4 < 5 > | 374014,1 < 9 > | 57648 < 11 > | 88265,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 58471,7 | 38070,5 | 13956,8 < 2 > | 1159,3 < 1 > | - | 4000 | 8144,4 < 9 > | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 1433917,1 | - | - | 337353,8 < 1 > | 512587,5 < 3 > | 363534,4 < 5 > | 365869,7 < 8 > | 57648 < 11 > | 88265,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |||
< 1 > С учетом бюджетных ассигнований лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству финансов Российской Федерации по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.
< 2 > С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2014 году, в размере 1159,3 тыс. рублей.
< 3 > С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2015 году, в размере 142539,7 тыс. рублей.
< 4 > Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 году, в размере 1900 тыс. рублей.
< 5 > С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2016 году, в размере 137807,4 тыс. рублей, подтвержденных Федеральным казначейством и перераспределенных на прочие нужды в размере - 189831,7 тыс. рублей.
< 6 > С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Читинская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 15540 тыс. рублей, и экономии по федеральному бюджетному учреждению Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации по проектно-изыскательским работам в размере - 2030 тыс. рублей.
< 7 > С учетом бюджетных ассигнований, перераспределенных с объекта федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации в размере 27526,3 тыс. рублей и направленных на прочие нужды.
< 8 > Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2017 году, возвращены в бюджет, предоставлены в 2018 году в размере 225727 тыс. рублей, в том числе:
на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург;
на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь;
на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск.
< 9 > С учетом бюджетных ассигнований, не освоенных в 2017 году, в размере 3800 тыс. рублей.
< 10 > Бюджетные ассигнования в размере 370214,1 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, возвращены в бюджет, в том числе:
на приобретение нежилых помещений офисного назначения для федерального бюджетного учреждения Уральский региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Екатеринбург (125000 тыс. рублей);
на приобретение здания общественного назначения для федерального бюджетного учреждения Пермская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Пермь (76960 тыс. рублей);
на приобретение нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Якутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Якутск (65015 тыс. рублей);
на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск (48197,7 тыс. рублей);
на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции с элементами реставрации здания управления (объект культурного наследия) федерального бюджетного учреждения Калининградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Калининград (2831,93 тыс. рублей);
на приобретение встроенного нежилого помещения для федерального бюджетного учреждения Волгоградской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Волгоград (11387 тыс. рублей);
на приобретение здания для федерального бюджетного учреждения Алтайской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Барнаул (39310 тыс. рублей);
на выполнение проектных и изыскательских работ для реконструкции здания федерального бюджетного учреждения Саратовской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Саратов (1512,47 тыс. рублей).
< 11 > Бюджетные ассигнования в размере 11387 тыс. рублей, не освоенные в 2018 году, доведены в 2019 году.
< 12 > Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
< 13 > Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.
Приложение N 5
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | ||||||||||||||||
| 1. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре, г. Сургут | 2016 год < 1 > | 2206 | 37582,3 < 5 > | 50000 < 2 > | 67490,1 | 37952,3 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике | ||||||||||||||||
| 2. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Чеченской Республике, г. Грозный, 2-я очередь | 2015 год | 4008,78 | 177269,5 | 58891,9 | 104283,6 | 14094 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея | ||||||||||||||||
| 3. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Адыгея, г. Майкоп | 2014 год | 3598 | 121415,4 | 78762,7 | 42652,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) | ||||||||||||||||
| 4. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - | 234019,1 | - | - | 6500 | 96688 | 82720,6 | 79006,5 | 41021,5 | 34505,1 | 8423,9 < 3 > , < 4 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4700 | - | - | 6500 < 3 > | 4700 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 4100 | 229319,1 < 8 > | - | - | - | 91988 | 82720,6 < 3 > , < 4 > | 79006,5 < 3 > , < 4 > | 41021,5 < 3 > , < 4 > | 34505,1 < 3 > , < 4 > | 8423,9 < 3 > , < 4 > | - | - | - | ||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | - | 198196,4 | - | - | - | 3150 | 3150 | 90429 | 155842,1 | 109869,5 | 61528,8 < 3 > , < 4 > | 26209,8 < 4 > | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3150 | - | - | - | 3150 < 3 > | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 3700 | 194793,9 < 6 > | - | - | - | - | - | 90429 < 3 > | 155842,1 < 3 > , < 4 > | 109869,5 < 3 > , < 4 > | 61528,8 < 3 > , < 4 > | 26209,8 < 4 > | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего | - | 74020,7 < 5 > | - | - | - | - | - | - | 5510,4 | 74020,8 | 55322,5 < 4 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 4556,5 < 9 > | - | - | - | - | - | - | 5510,4 < 3 > | 4556,6 < 3 > , < 4 > | - | - | - | - | |
| строительство | 2569,2 | 69464,2 < 8 > | - | - | - | - | - | - | - | 69464,2 | 55322,5 < 4 > | - | - | - | ||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай | ||||||||||||||||
| 7. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, - всего | 79706,9 | - | - | - | 67034,6 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 3325,9 | - | 3325,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2016 год | 1860 | 76381 | - | - | 63542,4 < 3 > | 67034,6 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Амурской области | ||||||||||||||||
| 8. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск, - всего | - | 3555,1 | - | - | - | 2535,7 | 71350 | 116828,9 | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2535,7 | - | - | - | 2535,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год < 1 > | 2150 | 1019,4 | - | - | - | - | 71350 < 3 > | 116828,9 < 3 > , < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия | ||||||||||||||||
| 9. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия, г. Петрозаводск, - всего | - | 62932,5 | - | 7930 | 81261,3 | 121154,8 | 83850 | 43051,3 | 797,7 | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 7930 | - | 7930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год < 1 > | 5734,7 | 55002,5 < 7 > | - | - | 81261,3 < 3 > | 121154,8 < 3 > | 83850 < 3 > | 43051,3 < 3 > | 797,7 < 3 > , < 4 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю | ||||||||||||||||
| 10. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел г. Сочи | 2015 год | 550 | 56087,4 | - | 28043,7 < 2 > | 28043,7 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего | - | 207181,4 | - | - | - | - | 6000 | 65900 | 100475,9 | 107249,2 | 30585,7 < 4 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5900 | - | - | - | - | 6000 < 3 > | 5900 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год < 9 > | 4414,5 | 201281,4 < 6 > | - | - | - | - | - | 60000 < 3 > | 100475,9 < 3 > , < 4 > | 107249,2 < 4 > | 30585,7 < 4 > | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Ингушетия | ||||||||||||||||
| 12. | Строительство административного здания Сунженского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, сельское поселение Орджоникидзевское | 2013 год | 577,65 | 30003,4 | 30003,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13. | Строительство административного здания Малгобекского районного отдела судебных приставов, Республика Ингушетия, г. Малгобек | 2013 год | 577,65 | 26233,3 | 26233,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике | ||||||||||||||||
| 14. | Пристройка административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | 2013 год | 543 | 25612,4 | 25612,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, г. Нальчик, - всего | 63874,9 | - | - | 1418 | 63134,1 | 27245,7 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1418 | - | - | 1418 < 3 > | 677,2 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2017 год | 1393,7 | 62456,9 | - | - | - | 62456,9 | 27245,7 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области | ||||||||||||||||
| 16. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области, г. Арзамас | 2013 год | 1051,69 | 24876,3 | 24876,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области | ||||||||||||||||
| 17. | Приобретение административного здания для Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области, г. Астрахань | 2019 год | 2218,9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 77082,7 < 3 > | - | - | - | - | - |
| Итого: | 1928607,4 | 294380 | 253726 | 232811,7 | 353697,2 < 4 > | 274316,3 | 395215,7 | 380730,3 | 325644,6 < 4 > | 155860,9 | 26209,8 | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 33516,1 | - | 11255,9 | 7918 | 11062,9 < 4 > | 9150 | 5900 | 5510,4 | 4556,6 < 4 > | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 1895091,3 | 294380 | 242470,1 | 224893,7 | 342634,3 < 3 > | 265166,3 | 389315,7 | 375219,9 | 321088 < 4 > | 155860,9 | 26209,8 | - | - | |||
< 1 > Год указан с учетом фактической реализации объектов капитального строительства, по которым принято решение о нецелесообразности дальнейшего строительства и ввода в эксплуатацию.
< 2 > Бюджетные ассигнования, не освоенные в 2013 и 2014 годах.
< 3 > Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей;
за 2021 год в размере 30361,3 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, в размере 3043 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, в размере 27318,3 тыс. рублей.
< 4 > Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей;
в 2021 году в размере 26209,8 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.
< 5 > С учетом проектных и изыскательских работ в размере 5100 тыс. рублей и работ по корректировке проектно-сметной документации в размере 1500 тыс. руб., выполненных в 2012 году и в 2016 году за счет текущего финансирования ФССП России соответственно. Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 72926,6 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
< 6 > В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 г. N 303-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах" увеличена ставка налога на добавленную стоимость в отношении товаров (работ, услуг), поставленных (выполненных, оказанных) начиная с 1 января 2019 г., по следующим объектам капитального строительства:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 177,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 1281,4 тыс. рублей.
< 7 > Предусмотренные в 2020 году лимиты бюджетных обязательств в размере 63689,5 тыс. рублей перераспределены на направление "прочие нужды".
< 8 > Без учета финансирования в рамках государственной программы "Юстиция" по объектам:
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск" в размере 47480 тыс. рублей;
"Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ" в размере 116804,8 тыс. рублей.
< 9 > Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.
Приложение N 6
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| 2013 - 2024 годы - всего | В том числе | ||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | ||
| Всего по Программе | 113607,31 < 1 > | 10000 | 9454,8 | 9354,28 < 1 > | 11725,25 < 1 > | 12999,2 < 1 > | 12342,68 < 1 > | 15773,28 < 1 > | 11701,66 < 1 > , < 4 > | 10025,98 < 1 > , < 5 > | 7428,92 < 1 > , < 6 > | 8996,68 < 1 > , < 6 > | 8306,1 < 6 > |
| в том числе: | |||||||||||||
| капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 94244,79 < 1 > | 6544,68 | 6610,93 | 6955,23 < 1 > | 8563,78 < 1 > | 9916,58 < 1 > | 11006,92 < 1 > | 14414 < 1 > | 9973,13 < 1 > , < 4 > | 10023,31 < 1 > , < 5 > | 7428,92 < 1 > , < 6 > | 8996,68 < 1 > , < 6 > | 8306,1 < 6 > |
| прочие нужды | 19362,52 < 1 > | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 | 3082,58 | 1335,76 | 1359,28 < 1 > | 1728,53 | 2,67 | - | - | - |
| I. Обеспечение доступности и открытости правосудия (прочие нужды) | |||||||||||||
| Всего | 8116,08 | 1577,47 | 1627,28 | 865,14 | 1671,61 | 1525,88 | 302,7 | 282,7 | 263,3 | - | - | - | - |
| Информатизация судебной системы | 8103,98 | 1577,47 | 1615,18 | 865,14 | 1671,61 | 1525,88 | 302,7 | 282,7 | 263,3 | - | - | - | - |
| информатизация Конституционного Суда Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| информатизация Верховного Суда Российской Федерации | 211,59 | 21,84 | 26,59 | 20,54 | 25,82 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 37 | - | - | - | - |
| информатизация Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 340,2 | 340,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Информатизация Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 7515,12 | 1178,36 | 1588,59 | 844,6 | 1645,79 | 1499,28 | 276,1 | 256,1 | 226,3 | - | - | - | - |
| Создание мобильного офиса судьи (Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации) | 12,1 | - | 12,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| II. Создание необходимых условий для осуществления правосудия, исполнения судебных решений и судебно-экспертной деятельности | |||||||||||||
| Всего | 95976,12 < 1 > | 6971,99 | 6393,92 | 7097,51 < 1 > | 8558,69 < 1 > | 10074,93 < 1 > | 11308,39 < 1 > | 14766,83 < 1 > | 10545,04 < 1 > , < 4 > | 10023,31 < 1 > , < 5 > | 7428,92 < 1 > , < 6 > | 8996,68 < 1 > , < 6 > | 8306,1 < 6 > |
| Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) | 90603,78 < 1 > | 5914,37 | 6000,18 | 6355,26 < 1 > | 7926,37 < 1 > | 9328,49 < 1 > | 10711,73 < 1 > | 14132,1 < 1 > | 9973,13 < 1 > , < 4 > | 10023,31 < 1 > , < 5 > | 7428,92 < 1 > , < 6 > | 8996,68 < 1 > , < 6 > | 8306,1 < 6 > |
| в том числе: | |||||||||||||
| здания Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации | 3241,3 | 3241,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 83941,48 < 1 > | 2340,62 | 5732,5 < 1 > | 5783,94 < 2 > | 7060,08 < 1 > | 8686,64 | 9942,5 < 1 > | 13693,72 < 1 > , < 3 > | 9559,22 < 1 > , < 4 > | 9821,13 < 1 > , < 5 > | 7402,71 < 1 > , < 6 > | 8996,68 < 1 > , < 6 > | 8306,1 < 6 > |
| здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1492,39 < 1 > | 38,07 | 13,96 | 338,51 < 1 > | 512,59 < 1 > | 367,53 < 1 > | 374,01 < 1 > | 57,65 | 88,27 | 46,32 < 1 > | - | - | - |
| здания Федеральной службы судебных приставов | 1928,61 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 < 1 > | 274,32 | 395,22 < 1 > | 380,73 | 325,64 < 1 > | 155,86 < 1 > | 26,21 < 1 > | - | - |
| обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) | 3076,46 < 1 > | 362,63 | 364,03 | 523,68 < 1 > | 523,77 < 1 > | 523,58 | 259,6 | 262,95 < 1 > , < 3 > | 259,6 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд | 258,6 | 258,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2817,59 < 1 > | 104,03 | 363,81 | 523,68 | 523,77 | 523,58 < 1 > | 259,6 | 262,95 < 1 > , < 3 > | 259,6 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 0,2696 | - | 0,221 | 0,0486 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Оснащение государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды) | 2295,88 | 694,99 | 29,71 | 218,62 | 108,55 | 222,86 | 337,06 | 371,78 | 312,31 | - | - | - | - |
| III. Информатизация Федеральной и государственных судебно-экспертных службы судебных приставов учреждений Министерства юстиции Российской Федерации (прочие нужды) | |||||||||||||
| Всего | 2225,78 | 307,85 | 313,04 | 288,11 | 316,21 | 264,93 | 198,04 | 200,49 | 337,1 | - | - | - | - |
| Информатизация государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации современной приборной базой (прочие нужды) | 862,21 | 137,7 | 151,4 | 136,6 | 130,36 | 120,14 | 62 | 62 | 62 | - | - | - | - |
| информатизация Федеральной службы судебных приставов | 1363,57 < 2 > | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 136,04 | 138,49 | 275,1 | - | - | - | - |
| IV. Приобретение жилья, предоставление единовременной социальной выплаты для приобретения или строительства жилых помещений для судей федеральных судов, мировых судей и обеспечение жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации работников аппаратов судов и Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | |||||||||||||
| Всего | 7287,95 | 1141,31 | 1120,54 | 1103,47 | 1178,75 | 1133,45 | 533,55 | 523,26 < 1 > | 556,22 | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 545,89 | 13,01 | 37,5835 | 47,27 | 85,25 | 89,75 | 89,75 | 73,86 | 109,42 | - | - | - | - |
| в том числе: | |||||||||||||
| судьи (капитальные вложения) | 84,31 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | - | - | - | - | - | - |
| работники аппарата суда (прочие нужды) | 461,58 | - | 25,7435 | 35 | 69,84 | 73,86 | 73,86 | 73,86 | 109,42 | - | - | - | - |
| судьи (прочие нужды) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 484,3 | 484,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | |||||||||||||
| судьи (капитальные вложения) | 92,7 | 92,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| работники аппаратов судов (прочие нужды) | 205 | 205 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения) | 186,6 | 186,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | -6257,76 | 644 | 1082,96 | 1056,2 | 1093,5 | 1043,7 | 443,8 | 449,4 < 1 > | 446,8 | - | - | - | - |
| в том числе: | |||||||||||||
| судьи федеральных судов (капитальные вложения) | 3059,2 | 338 | 430,7 | 587,7 | 572 | 572,2 | 279,3 | 281,9 < 1 > | - | - | - | - | - |
| мировые судьи | 50 | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| приобретение специализированного жилого фонда (капитальные вложения) | 168,2 | - | 168,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| работники аппаратов судов (прочие нужды) | 2321,06 | 230 | 408,06 | 392,5 | 395,5 | 395,5 | 164,5 | 167,5 | 167,5 | - | - | - | - |
| работники Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его территориальных органов (прочие нужды) | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | - | - | - | - | - | - | - |
| судьи федеральных арбитражных судов и федеральных судов общей юрисдикции (прочие нужды) | 279,3 | - | - | - | - | - | - | - | 279,3 | - | - | - | - |
| V. Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы (прочие нужды) | |||||||||||||
| Осуществление Минэкономразвития России мониторинга реализации Программы | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
< 1 > С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, также подлежащих оплате в 2022 году, но не использованных на начало 2023 года, а также с учетом бюджетных ассигнований в объеме 338513,1 тыс. рублей, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики.
< 2 > Без учета не освоенных в 2018 году бюджетных ассигнований на сумму 2 млн. рублей, возвращенных в федеральный бюджет.
< 3 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возращены в федеральный бюджет.
< 4 > Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
< 5 > Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.
< 6 > С учетом выделенных в 2022 - 2023 годах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объеме 1882584,9 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей (2022 год);
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 415813,3 тыс. рублей (2022 год - 67960 тыс. рублей, 2023 год - 347853,3 тыс. рублей);
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 216994,6 тыс. рублей (2022 год - 123313,7 тыс. рублей, 2023 год - 93680,9 тыс. рублей);
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей (2023 год);
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда г. Барнаула по ул. Балтийская, 28, - 15638,4 тыс. рублей (2023 год).
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.
В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).
Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| 2013 - 2024 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Всего по Программе | 113607,31 < 1 > | 10000 | 9454,79 < 1 > | 9354,28 < 1 > | 11725,25 < 1 > | 12999,19 < 1 > | 12342,68 < 1 > | 15773,28 < 1 > | 11701,66 < 1 > , < 3 > | 10025,98 < 1 > , < 4 > | 7428,92 < 1 > , < 5 > | 8996,68 < 1 > , < 5 > | 8306,1 < 5 > |
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 757,76 | 34,85 | 64,4 | 67,86 | 111,07 | 116,35 | 116,35 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 4324,4 | 4324,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 100544,05 < 1 > | 4267,01 | 8779,96 | 8208,37 < 1 > | 10323,14 < 1 > | 11753,2 | 10922 < 1 > | 14662,17 < 1 > , < 2 > | 10491,92 < 1 > , < 3 > | 9823,8 < 1 > , < 4 > | 7402,71 < 1 > , < 5 > | 8996,68 < 1 > , < 5 > | 8306,1 < 5 > |
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4650,47 | 870,76 | 195,07 | 693,73 < 1 > | 751,5 < 1 > | 710,53 < 1 > | 773,07 < 1 > | 491,43 < 1 > | 462,58 < 1 > | 46,32 < 1 > | - | - | - |
| ФССП России | 3292,18 | 464,53 | 415,37 | 384,32 | 539,55 < 1 > | 419,11 < 1 > | 531,26 < 1 > | 519,22 < 1 > | 600,74 < 1 > | 155,86 < 1 > | 26,21 < 1 > | - | - |
| Государственные капитальные вложения - всего | 94244,79 < 1 > | 6544,68 | 6610,93 < 1 > | 6955,23 < 1 > | 8563,78 < 1 > | 9916,58 < 1 > | 11006,92 < 1 > | 14414 < 1 > | 9973,13 | 10023,31 < 1 > | 7428,92 < 1 > , < 5 > | 8996,68 < 1 > , < 5 > | 8306,1 < 5 > |
| из них: | |||||||||||||
| Верховный Суд Российской Федерации | 84,31 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | - | - | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3520,6 | 3520,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 87218,88 | 2678,62 | 6331,4 | 6371,64 < 1 > | 7682,08 < 1 > | 9258,84 < 1 > | 10221,8 < 1 > | 13975,62 < 1 > , < 2 > | 9559,22 < 1 > , < 3 > | 9821,13 < 1 > , < 4 > | 7402,71 < 1 > , < 5 > | 8996,68 < 1 > , < 5 > | 8306,1 < 5 > |
| Минюст России | 1492,39 | 38,07 | 13,96 | 338,51 < 1 > | 512,59 < 1 > | 367,53 < 1 > | 374,01 < 1 > | 57,65 < 1 > | 88,27 | 46,32 < 1 > | - | - | - |
| ФССП России | 1928,61 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 < 1 > | 274,32 < 1 > | 395,22 < 1 > | 380,73 < 1 > | 325,64 < 1 > | 155,86 < 1 > | 26,21 < 1 > | - | - |
| Прочие нужды - всего | 19362,52 < 1 > | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 < 1 > | 3082,61 | 1335,76 | 1359,28 < 1 > | 1728,53 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 1259,13 | 21,84 | 52,56 | 55,59 | 95,66 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 803,8 | 803,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 13325,17 | 1588,39 | 2448,56 | 1836,73 | 2641,06 < 1 > | 2494,36 | 700,2 | 686,55 < 1 > , < 2 > | 932,7 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4202,01 | 832,69 | 181,11 | 355,22 | 238,91 | 343 | 399,06 | 433,78 | 374,31 | - | - | - | - |
| ФССП России | 1363,57 | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 136,04 | 138,49 | 275,1 | - | - | - | - |
< 1 > С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, также подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, также подлежащих оплате в 2021 году, но не использованных на начало 2022 года, также подлежащих оплате в 2022 году, но не использованных на начало 2023 года, а также с учетом бюджетных ассигнований в объеме 338513,1 тыс. рублей, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики.
< 2 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
< 3 > Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
< 4 > Кроме того, бюджетные ассигнования в размере 26014,9 тыс. рублей перераспределены в 2021 году в целях оплаты исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - 8152 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 2138,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 13124,3 тыс. рублей.
< 5 > С учетом выделенных в 2022 - 2023 годах в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в объеме 1882584,9 тыс. рублей в связи с увеличением цен на строительные ресурсы и необходимостью увеличения цен заключенных контрактов, в том числе по объектам:
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 192116,2 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 140111,5 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - 293266,7 тыс. рублей (2022 год);
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 253463,2 тыс. рублей (2022 год);
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 415813,3 тыс. рублей (2022 год - 67960 тыс. рублей, 2023 год - 347853,3 тыс. рублей);
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - 216994,6 тыс. рублей (2022 год - 123313,7 тыс. рублей, 2023 год - 93680,9 тыс. рублей);
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 355181 тыс. рублей (2023 год);
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда г. Барнаула по ул. Балтийская, 28, - 15638,4 тыс. рублей (2023 год).
Кроме того, в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. N 292-р Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в 2024 году предусмотрено выделение бюджетных ассигнований в объеме 97525,5 тыс. рублей на строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск.
В 2022 году бюджетные ассигнования в объеме 2970,8 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительного листа по строительству здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда.
В 2023 году бюджетные ассигнования в объеме 3565,4 тыс. рублей перераспределены в целях оплаты исполнительных листов по строительству зданий для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда (2991,2 тыс. рублей) и Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области (574,2 тыс. рублей).
Приложение N 8
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
МЕТОДИКА
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ
ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ
НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1. Оценка эффективности реализации федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа) производится ежегодно на основе использования системы целевых индикаторов и показателей по направлениям Программы.
Эффективность реализации Программы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:
где:
E - эффективность реализации Программы (процентов);
Iф1 и Iф2 - значения целевых индикаторов, достигнутые в ходе реализации Программы;
Iп1 и Iп2 - значения целевых индикаторов, утвержденные Программой.
2. Оценка текущей эффективности реализации Программы по различным ее направлениям производится путем сравнения фактически достигнутых показателей Программы за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых показателей Программы.
Эффективность реализации Программы по различным ее направлениям оценивается как степень фактического достижения целевых показателей Программы по формуле:
где:
E1 - эффективность реализации Программы (процентов);
Iф3 и Iф4 - значения показателей, достигнутые в ходе реализации Программы;
Iп3 и Iп4 - значения показателей, утвержденные Программой.
Приложение N 9
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
МЕТОДИКА
ДЕТАЛИЗАЦИИ УКРУПНЕННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА И (ИЛИ) ПРИОБРЕТЕНИЮ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1. Настоящая методика разработана для определения требований к порядку детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретению объектов недвижимого имущества (далее соответственно - укрупненные инвестиционные проекты, объекты), реализуемых в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (далее - Программа), и предназначена для обоснования порядка строительства, реконструкции, приобретения конкретных объектов в рамках Программы.
2. Детализация укрупненных инвестиционных проектов Программы осуществляется исходя из необходимости достижения целевых индикаторов и показателей реализации Программы.
3. Для распределения объема государственных капитальных вложений, выделенных на реализацию Программы на очередной финансовый год и плановый период, в отношении каждого укрупненного инвестиционного проекта утверждается распределение средств федерального бюджета.
4. Включение в укрупненный инвестиционный проект проектов по строительству, реконструкции, приобретению новых объектов не допускается в случае уменьшения объемов финансирования объектов, реализация которых не завершена.
Инвестиционные проекты, в рамках которых предусмотрены мероприятия по приобретению и последующей реконструкции (в том числе с элементами реставрации) объектов, не подлежат включению в укрупненные инвестиционные проекты.
5. Государственный заказчик Программы при проведении детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы по каждому объекту проверяет наличие следующих документов:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством экономического развития Российской Федерации;
б) обоснование экономической целесообразности объема и сроков осуществления капитальных вложений;
в) документ, содержащий результаты оценки эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. N 590 "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения";
г) задания на проектирование объекта капитального строительства по форме, утвержденной в установленном порядке Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
д) копии правоустанавливающих документов на земельный участок в соответствии с подпунктом "л" пункта 17 постановления Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. N 716 "Об утверждении Правил формирования и реализации федеральной адресной инвестиционной программы";
е) отчет об оценке рыночной стоимости приобретаемого объекта недвижимости, проведенной в порядке, установленном Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценке деятельности в Российской Федерации".
6. Реализация укрупненных инвестиционных проектов осуществляется после их детализации, которая осуществляется путем одновременного или поочередного определения государственным заказчиком конкретных объектов, подлежащих строительству, реконструкции, приобретению в рамках таких укрупненных инвестиционных проектов.
Соответствующие предложения в виде проекта ведомственного акта с приложением обосновывающих документов, указанных в пункте 5 настоящей методики, направляются в Министерство экономического развития Российской Федерации.
По результатам согласования с Министерством экономического развития Российской Федерации материалов по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы государственный заказчик Программы представляет их на согласование в Министерство финансов Российской Федерации.
Согласованные с Министерством экономического развития Российской Федерации и Министерством финансов Российской Федерации материалы по детализации укрупненных инвестиционных проектов Программы являются основанием для утверждения государственным заказчиком Программы соответствующего ведомственного акта и начала финансирования строительства, реконструкции объектов капитального строительства и (или) приобретения объектов недвижимого имущества.