ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 сентября 2021 г. N 1560
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в федеральную целевую программу "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", утвержденную постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. N 1406 "О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N 1, ст. 13; 2021, N 2, ст. 402).
Председатель Правительства
Российской Федерации
М.МИШУСТИН
Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
1. В паспорте:
а) в позиции, касающейся государственного заказчика - координатора Программы, слова "(до 2020 года включительно)" исключить;
б) в позиции, касающейся объема и источников финансирования Программы, цифры "109093,55" и "89731,03" заменить соответственно цифрами "109081,61" и "89719,09".
2. В разделе IV:
а) в абзаце третьем цифры "109093,55" заменить цифрами "109081,61";
б) в абзаце четвертом цифры "89731,03" заменить цифрами "89719,09".
3. Абзацы первый и второй раздела V изложить в следующей редакции:
"Государственным заказчиком - координатором Программы является Министерство экономического развития Российской Федерации.
Государственный заказчик - координатор Программы в ходе ее выполнения:"
4. Позицию 12 приложения N 1 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
| "12. | Размер общей площади служебных помещений, приходящейся на 1 федерального судью (кв. метров): | |||||||||||||
| в судах общей юрисдикции | 145 | 145,5 | 146 | 147 | 148 | 149,5 | 151 | 153 | 160 | 165 | 166 | 167 | 170 | |
| в арбитражных судах | 111,5 | 112,5 | 115,4 | 115,4 | 120,3 | 123,4 | 123,4 | 126,8 | 131,3 | 134 | 135 | 136 | 139". |
5. Приложение N 3 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 3
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ПЕРЕЧЕНЬ
СТРОЕК И ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД,
ФИНАНСИРУЕМЫХ В 2013 - 2024 ГОДАХ ЗА СЧЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ" ПО СУДЕБНОМУ ДЕПАРТАМЕНТУ
ПРИ ВЕРХОВНОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
| Наименование объекта, регион строительства | Срок ввода в действие | Мощность (кв. метров) | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | |||||||||||||
| 2013 - 2024 годы - всего | в том числе | |||||||||||||||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |||||
| Управление Судебного департамента в Красноярском крае, г. Красноярск | ||||||||||||||||
| 1. | Строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - всего | - | 288731,3 < 9 > | 60827,2 | 300 < 1 > | 89700 | 155917 | 68878,9 < 4 > | 2810,6 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 4604,66 | 288731,3 | 60827,2 | 300 < 1 > | 89700 | 155917 | 68878,9 < 4 > | 2810,6 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Воронежской области, г. Воронеж | ||||||||||||||||
| 2. | Строительство здания Борисоглебского городского суда Воронежской области - всего | - | 238245,2 | 88155 | 70400 < 1 > | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 400 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2015 год | 3730 | 237845,2 | 88155 | 70000 < 1 > | 127420 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3. | Строительство здания Лискинского районного суда - всего | - | 80872,1 | 2740 | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 2740 | 2740 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2015 год | 2482,4 | 78132,1 | - | 38770 | 39362,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 4. | Строительство здания Верховного Суда Чеченской Республики - всего | - | 708106 < 9 > | - | 20000 | 6000 | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 26000 | - | 20000 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 7224,2 | 682106 | - | - | - | - | 20000 | 400000 | 200000 | 62106 | - | - | - | - | |
| Пермский краевой суд, г. Пермь | ||||||||||||||||
| 5. | Строительство здания для размещения Пермского краевого суда - всего | - | 728664,9 < 9 > | - | 15000 | 5000 < 2 > | - | 502399,7 < 6 > | 480857,3 < 5 > | 311784,9 < 11 > , < 14 > | 47691,9 < 13 > | 199810,8 | 64149,1 | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 15946 | - | 15000 | 5000 < 2 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 8253,5 | 712718,9 | - | - | - | - | 502399,7 < 6 > | 480857,3 < 5 > | 311784,9 < 11 > , < 14 > | 47691,9 < 13 > | 199810,8 | 64149,1 | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 6. | Строительство здания для размещения Приморского краевого суда - всего | 15000 | 0 < 9 > | - | - | - | 5000 | 35000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 0 < 9 > | - | - | - | 5000 | 35000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 7. | Реконструкция здания Волгоградского областного суда - всего | 14166,8 | 20930 < 9 > | - | 29000 | 8800 | 8800 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 20930 < 9 > | - | 29000 | 8800 | 8800 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Иркутский областной суд, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 8. | Строительство здания для размещения Иркутского областного суда - всего | - | 1582711,2 < 9 > | - | 34000 | 6517 | - | 419158,5 | 932201,5 < 5 > | 687974,6 < 11 > | 554996,4 < 13 > | 165596,1 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 31695 | - | 34000 | 6517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 17082,27 | 1551016,2 | - | - | - | - | 419158,5 | 932201,5 < 5 > | 687974,6 < 11 > | 554996,4 < 13 > | 165596,1 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Кемеровской области, г. Кемерово | ||||||||||||||||
| 9. | Строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - всего | - | 1708534,2 < 9 > | - | 23359,2 | 14875,2 < 2 > | 720608,1 < 3 > | 1046872,3 < 4 > | 857173,5 < 5 > , < 12 > | 681,3 < 11 > , < 16 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 23359,2 | - | 23359,2 | 2275,2 < 2 > | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2019 год | 22837 | 1685175 | - | - | 12600 | 720608,1 < 3 > | 1046872,3 < 4 > | 857173,5 < 5 > , < 12 > | 681,3 < 11 > , < 16 > | - | - | - | - | - | |
| 10. | Строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - всего | 3300 | 1333 < 9 > | 3000 | 1670,2 < 1 > | 1333,2 < 2 > | 869,8 | 5869,8 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1333 < 9 > | 3000 | 1670,2 < 1 > | 1333,2 < 2 > | 869,8 | 5869,8 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Курской области, г. Курск | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство здания Курского областного суда - всего | 7000 | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 15000 | - | 12000 | 3000 | 500,7 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12. | Реконструкция здания Обоянского районного суда Курской области, г. Обоянь, - всего | 640 | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2343 | - | - | - | 2343 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 13. | Строительство здания для размещения Льговского районного суда, г. Льгов, - всего | 960 | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1196,8 | - | - | 900 | 296,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Московский областной суд, г. Красногорск | ||||||||||||||||
| 14. | Строительство здания для размещения Московского областного суда - всего | 8000 | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 < 3 > | 9763,5 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 34700 | - | 14700 | 20000 | 20000 < 3 > | 9763,5 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Мурманской области, г. Мурманск | ||||||||||||||||
| 15. | Реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - всего | - | 887188,7 < 9 > | - | 10500 | 6000 | - | 70000 < 6 > | 409953,7 < 5 > | 397792,6 < 11 > | 304820,6 < 13 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 16500 | - | 10500 | 6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2020 год | 8769,1 | 870688,7 | - | - | - | - | 70000 < 6 > | 409953,7 < 5 > | 397792,6 < 11 > | 304820,6 < 13 > | - | - | - | - | |
| 16. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Кольского районного суда Мурманской области, г. Кола, - всего | - | 226198 | 63350 | 30100 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 3344,1 | 55000 | 55000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | 8450 | 8350 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| реконструкция | 2016 год | 3344,1 | 162748 | - | 30000 | 110000 | 22748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17. | Приобретение помещений для размещения Ленинского районного суда, г. Мурманск | 2014 год | 278,6 | 10250 | - | 10250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Нижегородский областной суд, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 18. | Строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - всего | - | 3296661,3 < 9 > | 30000 | 120761,1 | 702961,7 | 1228471,2 < 3 > | 1270429 | 27516,7 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 150761,1 | 30000 | 120761,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год | 33664,23 | 3145900,2 | - | - | 702961,7 | 1228471,2 < 3 > | 1270429 | 27516,7 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| Омский областной суд, г. Омск | ||||||||||||||||
| 19. | Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - всего | - | 1077800,2 < 9 > | - | 8411,7 | 2588,3 | - | 329400,9 < 6 > | 300000 | 637677,2 < 11 > , < 14 > | 743522,6 < 11 > | 349759,2 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 11000 | - | 8411,7 | 2588,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 14440 | 1066800,2 | - | - | - | - | 329400,9 < 6 > | 300000 | 637677,2 < 11 > , < 14 > | 743522,6 < 11 > | 349759,2 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Орловской области, г. Орел | ||||||||||||||||
| 20. | Строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - всего | - | 80853,2 < 9 > | - | 7000 | 1500 | 605,5 < 3 > | 10000 < 6 > | 20000 | 62013,5 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2399,2 | - | 7000 | 1500 | 605,5 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 2110,5 | 78454 | - | - | - | - | 10000 < 6 > | 20000 | 62013,5 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза | ||||||||||||||||
| 21. | Строительство здания для размещения Пензенского областного суда - всего | - | 865085,2 < 9 > | - | - | 13369 | 15557,2 | - | 500000 | 697599,3 < 11 > | 285751,2 < 11 > , < 20 > | 103636,9 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 28926,2 | - | - | 13369 | 15557,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 10996,63 | 836159 | - | - | - | - | - | 500000 | 697599,3 < 11 > | 285751,2 < 11 > , < 20 > | 103636,9 < 21 > | - | - | - | |
| 22. | Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - всего | 264902 < 9 > | - | - | - | 2500 | 6500 < 6 > | 126203 | 254975,7 < 11 > | 45351,5 < 13 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 9000 | - | - | - | 2500 | 6500 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2020 год | 4485,2 | 255902 | - | - | - | - | - | 126203 | 254975,7 < 11 > | 45351,5 < 13 > | - | - | - | ||
| Рязанский областной суд, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 23. | Строительство Рязанского областного суда - всего | - | 633349 < 9 > | - | - | 4200 | 2864 | - | 300000 | 499146,3 < 11 > , < 14 > | 263806,9 < 13 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 7064 | - | - | 4200 | 2864 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 11892,46 | 626285 | - | - | - | - | - | 300000 | 499146,3 < 11 > , < 14 > | 263806,9 < 13 > | - | - | - | - | |
| Томский областной суд, г. Томск | ||||||||||||||||
| 24. | Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - всего | - | 324330 < 9 > | - | - | - | - | - | 13566 | 131201 < 11 > | 231462,6 < 13 > , < 20 > | 214152,4 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 13566 | - | - | - | - | - | 13566 | 13566 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 3530,03 | 310764 | - | - | - | - | - | - | 117635 | 231462,6 < 13 > , < 20 > | 214152,4 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тульской области, г. Тула | ||||||||||||||||
| 25. | Строительство здания для размещения Тульского областного суда - всего | 13029,6 < 9 > | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 < 6 > | 14428,6 | 514428,6 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 13029,6 | 5400 | 4220 | 3177,2 | 232,4 | 1342,6 < 6 > | 14428,6 | 14428,6 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 14934,6 | - < 14 > , < 17 > | - | - | - | - | - | - | 500000 < 14 > | < 17 > | - | - | - | - | ||
| Ульяновский областной суд, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 26. | Строительство здания Ульяновского областного суда - всего | - | 655905,7 < 9 > | 4000 | 4169 | 9780 | 116716 | 180000 < 4 > | 437026 | 131369,4 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 22149 | 4000 | 4169 | 9780 | 4200 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2019 год | 7345 | 633756,7 | - | - | - | 112516 | 180000 < 4 > | 437026 | 131369,4 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 27. | Реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - всего | 11560 | 27000 < 9 > | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 < 5 > , < 12 > | 5684 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 27000 | - | - | 2000 | 12316 | 7000 | 12684 < 12 > , < 5 > | 5684 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в г. Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 28. | Строительство здания Выборгского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | - | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 10489,9 | 125245 | 125245 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 29. | Строительство здания Колпинского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | - | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 11338,5 | 88589,9 | 88589,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 30. | Строительство здания Невского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | - | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 12404 | 117940,8 | 117940,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 31. | Строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | - | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 3722 | 376786,4 | - | 92666,4 | 235208 | 59539,4 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 32. | Строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - всего | - | 1329648,9 < 9 > | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 < 4 > | 368306,4 | 280845,3 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | - | 13693,8 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 14832,2 | 1329648,9 | - | 508249,3 | 255799,2 | 440208,9 | 367864,9 < 4 > | 368306,4 | 267151,5 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Коми, г. Сыктывкар | ||||||||||||||||
| 33. | Строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - всего | 2017 год | - | 619601 | - | 238499 | 273641,8 < 2 > | 320584,6 < 3 > | 35522,6 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2017 год | 9268,5 | 619601 | - | 238499 | 273641,8 < 2 > | 320584,6 < 3 > | 35522,6 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Удмуртской Республике, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 34. | Реконструкция здания Воткинского городского суда, г. Воткинск, ул. Декабристов, - всего | - | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 3631,4 | 209704 | 144371 | 65333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Верховный Суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 35. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - всего | - | 2283828,8 < 9 > | - | 916268,8 | 345989,7 < 2 > | 159097,5 < 7 > | - | - | 722976 | 581830,1 | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 900 | - | 900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| публичный технологический и ценовой аудит | 2019 год | - | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 31528,8 | 2282806,3 | - | 915368,8 | 345989,7 < 2 > | 159097,5 < 7 > | - | - | 722853,5 | 581830,1 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Камчатском крае, г. Петропавловск-Камчатский | ||||||||||||||||
| 36. | Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - всего | 492319,1 < 9 > | - | 3000 | 3267,1 | 7767,1 < 3 > | 55940 < 4 > , < 6 > | 136255 < 5 > | 242796,1 < 11 > , < 14 > | 177397 | 211103,5 < 21 > | 31693,1 | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 6267,1 | - | 3000 | 3267,1 | 1767,1 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 7682,1 | 486052 | - | - | - | 6000 | 55940 < 4 > , < 6 > | 136255 < 5 > | 242796,1 < 11 > , < 14 > | 177397 | 211103,5 < 21 > | 31693,1 | - | - | |
| Верховный Суд Республики Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 37. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Дагестан, г. Махачкала, - всего | 10080 | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 27000 | - | 23000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Калининградской области, г. Калининград | ||||||||||||||||
| 38. | Реконструкция здания Ленинградского районного суда г. Калининграда - всего | - | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2015 год | 3669 | 249710 | 37280 | 134220 | 78210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Калужской области, г. Калуга | ||||||||||||||||
| 39. | Строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - всего | 2298 | 5420,5 < 9 > | 4300 | 1870 | 933,3 < 2 > | 561 < 3 > | 550,9 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5420,5 < 9 > | 4300 | 1870 | 933,3 < 2 > | 561 < 3 > | 550,9 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 40. | Строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - всего | - | 264837,7 < 9 > | 2869 | 54291 < 2 > | 216 | 76290 | 70433,7 < 4 > | 60771 | 40522,9 < 11 > , < 14 > | - | 4000 | 2571,2 | 80000 | 78652 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | - | 9656,2 | 2869 | - | 216 | - | - | - | - | - | 4000 | 2571,2 | - | - | |
| строительство | 2024 год | 3102 | 255181,5 | - | 54291 < 2 > | - | 76290 | 70433,7 < 4 > | 60771 | 40522,9 < 11 > , < 14 > | - | - | - | 80000 | 78652 | |
| 41. | Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - всего | 483131,4 < 9 > | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | 138444 < 12 > | 161197,7 < 11 > , < 14 > | 132264,5 < 13 > , < 20 > | 27000 < 21 > | 2515 | 200000 | 118020 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | - | 16559,4 | - | 5906,4 | 988 | 150 | - | - | - | - | 7000 | 2515 | - | - | |
| строительство | 2024 год | 4471,3 | 466572 | - | - | - | - | - | 138444 < 12 > | 161197,7 < 11 > , < 14 > | 132264,5 < 13 > , < 20 > | 20000 < 21 > | - | 200000 | 118020 | |
| Управление Судебного департамента в Новосибирской области г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 42. | Строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - всего | - | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 < 2 > | 233698,8 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 6858 | 668979,7 | - | 232000 | 303232,7 < 2 > | 233698,8 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 43. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - всего | - | 148214 | 7100 | 79655,7 < 2 > | 29677,6 | 105789,7 < 3 > | 99512,7 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 7100 | 7100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2017 год | 3665,8 | 141114 | - | 79655,7 < 2 > | 29677,6 | 105789,7 < 3 > | 99512,7 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 44. | Строительство здания для размещения Городецкого городского суда - всего | - | 181025 < 9 > | 18670 | 27840 < 2 > | 20000 | 87260 | 141927 < 4 > , < 6 > | 16690,5 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2018 год | 3243,3 | 181025 | 18670 | 27840 < 2 > | 20000 | 87260 | 141927 < 4 > , < 6 > | 16690,5 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Омской области, г. Омск | ||||||||||||||||
| 45. | Реконструкция здания Исилькульского районного суда - всего | - | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| реконструкция | 2014 год | 708,26 | 31823 | 22506 | 9317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ростовской области, г. Ростов-на-Дону | ||||||||||||||||
| 46. | Строительство пристройки к зданию Неклиновского районного суда - всего | - | 52366 | 600 | 28836 < 2 > | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 600 | 600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2016 год | 1008,6 | 51766 | - | 28836 < 2 > | 27351 | 24415 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Сахалинской области, г. Южно-Сахалинск | ||||||||||||||||
| 47. | Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - всего | - | 1085569 < 9 > | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 < 4 > , < 6 > | 274918,7 | 295062,9 < 11 > , < 14 > | 37275,3 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 1835,4 | - | - | - | - | - | 1835,4 | 1835,4 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 7780 | 1083733,6 | - | 424437,2 | 192408,9 | 151726,8 | 136190,9 < 4 > , < 6 > | 273083,3 | 293227,5 < 11 > | 37275,3 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ульяновской области, г. Ульяновск | ||||||||||||||||
| 48. | Строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - всего | - | 17800 | 16900 | - | 900 | 483 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 900 | - | - | 900 | 483 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2013 год | 4229,4 | 16900 | 16900 | ||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 49. | Строительство здания Миасского городского суда - всего | - | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2015 год | 4125 | 183641 | 53210 | 67040 | 63391 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Республике Дагестан, г. Махачкала | ||||||||||||||||
| 50. | Строительство здания Левашинского районного суда в с. Леваши - всего | - | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 772,2 | 30804 | 30804 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 51. | Строительство здания Сергокалинского районного суда в с. Сергокала - всего | - | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 815 | 39239 | 39239 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 52. | Приобретение здания для размещения Сулейман-Стальского районного суда, Сулейман-Стальский район, с. Касумкент | 2014 год | 483,2 | 7500 | - | 7500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 53. | Приобретение здания для размещения Буйнакского районного суда, г. Буйнакск, Республика Дагестан | 2014 год | 709,6 | 25000 | - | 25000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Кабардино-Балкарской Республике, г. Нальчик | ||||||||||||||||
| 54. | Строительство пристройки к существующему зданию Майского районного суда, г. Майский, ул. Ленина, д. 20, - всего | - | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 863 | 36431,3 | 36431,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Ингушетия, г. Магас | ||||||||||||||||
| 55. | Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - всего | - | 126546,6 < 9 > | - | - | - | 5978 | 2989 < 4 > | 65616 | 59582 < 14 > | 13062,4 < 13 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5978 | - | - | - | 5978 | 2989 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1918 | 120568,6 | - | - | - | - | - | 65616 | 59582 < 14 > | 13062,4 < 13 > | - | - | - | - | |
| 56. | Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - всего | - | 55532 < 9 > | - | - | - | 2600 | 780 < 4 > | - | 25000 < 14 > | 34901,6 < 13 > | 1593,7 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 2600 | - | - | - | 2600 | 780 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 798,5 | 52932 | - | - | - | - | - | - | 25000 < 14 > | 34901,6 < 13 > | 1593,7 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Карелия, г. Петрозаводск | ||||||||||||||||
| 57. | Строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - всего | - | 3970 < 9 > | - | - | - | 3970 | 3176 < 4 > | 47830 < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3970 | - | - | - | 3970 | 3176 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2017 год | 1057,92 | - | - | - | - | - | - | 47830 < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ | ||||||||||||||||
| 58. | Строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - всего | 69329 < 9 > | - | - | - | 3273 | 1650 < 4 > | 35000 | 67679 < 11 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1650 | - | - | - | 3273 | 1650 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1491,8 | 67679 | 35000 | 67679 < 11 > | - | - | - | - | - | ||||||
| Управление Судебного департамента в Республике Тыва, г. Кызыл | ||||||||||||||||
| 59. | Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - всего | - | 326144 < 9 > | - | - | - | 16500 | - | 96292 | 171414,2 < 11 > | 209979,5 < 13 > | 40132,5 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 16500 | - | - | - | 16500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 3358,77 | 309644 | - | - | - | - | - | 96292 | 171414,2 < 11 > | 209979,5 < 13 > | 40132,5 < 21 > | - | - | - | |
| 60. | Приобретение здания для размещения Кызылского районного суда, пгт. Каа-Хем, Республика Тыва | 2014 год | 816,9 | 10000 | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление судебного департамента в Чеченской Республике, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 61. | Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - всего | - | 95077,6 < 9 > | - | - | 3000 | 981 | - | - | 50000 < 14 > | 41619,0 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3981 | - | - | 3000 | 981 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1416 | 91096,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 14 > | 41619,0 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| 62. | Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - всего | - | 80931,6 < 9 > | - | - | 2000 | 1458 | - | - | 50000 < 14 > | 27978,0 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3458 | - | - | 2000 | 1458 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1242 | 77473,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 14 > | 27978,0 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| 63. | Строительство здания для размещения Шалинского городского суда - всего | - | 86750,5 < 9 > | - | - | - | 2500 | 1480,5 < 6 > | 660,6 < 5 > | 50000 < 14 > | 32770 | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 3980,5 | - | - | - | 2500 | 1480,5 < 6 > | 660,6 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1240 | 82770 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 14 > | 32770 | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Республике Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 64. | Строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - всего | - | 270870 < 9 > | - | - | 9044 | 45500 | 216826 | 145776 < 5 > , < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 9044 | - | - | 9044 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год | 3923,18 | 261826 | - | - | - | 45000 | 216826 | 145776 < 5 > , < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| 65. | Строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - всего | 316877,3 < 9 > | - | - | 11366,3 | 21963,7 | 285511 | 198117 < 5 > | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 11366,3 | - | - | 11366,3 | 1963,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год | 5301,1 | 305511 | - | - | - | 20000 | 285511 | 198117 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| 66. | Строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - всего | 78098 < 9 > | - | - | - | 3744 < 7 > | - | 75554 < 12 > | 56603,7 < 11 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 3744 < 7 > | - | - | - | 3744 < 7 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2019 год | 1280 | 75554 | - | - | - | - | - | 75554 < 12 > | 56603,7 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Краснодарском крае, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 67. | Строительство здания Кропоткинского городского суда - всего | 2000 | 1908,2 < 9 > | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1908,2 < 9 > | - | - | - | 1273,8 | 3733,7 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| 68. | Реконструкция здания с пристройкой для размещения Четвертого кассационного суда общей юрисдикции, г. Краснодар, - всего | - | 1687438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | 850000 | 787438 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2022 год | - | 50000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | - | - | ||
| реконструкция | 2024 год | 15188 | 1637438 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 850000 | 787438 | |
| Управление Судебного департамента в Приморском крае, г. Владивосток | ||||||||||||||||
| 69. | Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - всего | - | 123285,5 < 9 > | - | - | - | 3925 | 1483,3 | 70000 < 12 > | 50183 | 29247,3 < 13 > , < 20 > | 78484,4 < 21 > | 28085,8 | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3852,1 | - | - | - | 3925 | 1483,3 | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2022 год | 2040,1 | 119433,4 | - | - | - | - | - | 70000 < 12 > | 50183 | 29247,3 < 13 > , < 20 > | 78484,4 < 21 > | 28085,8 | - | - | |
| 70. | Приобретение здания для размещения Уссурийского районного суда, г. Уссурийск | 2013 год | 4586,3 | 75292,4 | 75292,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ставропольском крае, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 71. | Реконструкция здания Ессентукского городского суда - всего | - | 107551,5 < 9 > | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 < 4 > | 52500 < 12 > | 107142,3 < 11 > , < 14 > | 6137,9 < 13 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1806,3 | - | - | - | 1806,3 | 1806,2 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2020 год | 3300 | 105745,2 | - | - | - | - | - | 52500 < 12 > | 107142,3 < 11 > , < 14 > | 6137,9 < 13 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Амурской области, г. Благовещенск | ||||||||||||||||
| 72. | Реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - всего | 62758 < 9 > | - | - | - | 1945 | 1268,1 < 4 > | 22333 | 44111,1 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1945 | - | - | - | 1945 | 1268,1 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2020 год | 1482,7 | 60813 | - | - | - | - | - | 22333 | 44111,1 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Астраханской области, г. Астрахань | ||||||||||||||||
| 73. | Строительство здания для управления Судебного департамента и органов судейского сообщества Астраханской области, г. Астрахань, - всего | 1800 | 1739,5 < 9 > | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1739,5 < 9 > | - | - | - | 3670 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 74. | Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2, - всего | - | 33115,2 < 9 > | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | 15000 | 26988,1 < 13 > | 14,9 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 1632,2 | - | - | - | 1450 | - | 278,8 | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 514 | 31483 | - | - | - | - | - | - | 15000 | 26988,1 < 13 > | 14,9 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Брянской области, г. Брянск | ||||||||||||||||
| 75. | Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - всего | - | 208128 < 9 > | 1783 | 2967 | - | 2967 | 37200 < 6 > | 136903,1 < 5 > | 105123,6 < 11 > | 23435,5 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4750 | 1783 | 2967 | - | 2967 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 2826,51 | 203378 | - | - | - | - | 37200 < 6 > | 136903,1 < 5 > | 105123,6 < 11 > | 23435,5 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента во Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 76. | Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - всего | 67313 < 9 > | - | - | - | 2495 | 2495 < 4 > | 1996 < 5 > | 30000 < 14 > | 63553,6 < 13 > | 33225,7 < 21 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 2495 | - | - | - | 2495 | 2495 < 4 > | 1996 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 1782,3 | 64818 | - | - | - | - | - | - | 30000 < 14 > | 63553,6 < 13 > | 33225,7 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Ивановской области, г. Иваново | ||||||||||||||||
| 77. | Строительство пристройки к существующему административному зданию под размещение Ивановского гарнизонного военного суда (реконструкция не завершенного строительством объекта) - всего | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2014 год | 1870 | 53343,9 | 31500 | 21843,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 78. | Строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск < 8 > , - всего | 36255 < 9 > | - | - | - | 1556 | - | 17292 | 34699 < 11 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1556 | - | - | - | 1556 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 841,7 | 34699 | - | - | - | - | - | 17292 | 34699 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 79. | Реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - всего | 4810 | 13823,6 < 9 > | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 13823,6 < 9 > | - | - | - | 15365,9 | 1773,6 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Кировской области, г. Киров | ||||||||||||||||
| 80. | Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - всего | - | 3576,6 < 9 > | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 < 4 > | 100000 | 99727 | 30000 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3576,6 | - | - | - | 3576,7 | 3576,6 < 4 > | - < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 4300 | 30000 < 20 > | - | - | - | - | - | 100000 < 12 > | 99727 | 30000 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | ||
| Управление судебного департамента в Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 81. | Строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - всего | 1800 | 3757,1 < 9 > | - | - | - | 1298 | 3234 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3757,1 < 9 > | - | - | - | 1298 | 3234 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| 82. | Приобретение здания для размещения Советского и Октябрьского районных судов г. Липецка | 2016 год | 110 | 300000 | - | - | - | 300000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60,7 | ||||||||||||||||
| Управление Судебного департамента в Магаданской области, г. Магадан | ||||||||||||||||
| 83. | Приобретение помещений для размещения Магаданского городского суда | 2013 год | 182,1 | 7000 | 7000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 84. | Приобретение здания для размещения Наро-Фоминского городского суда | 2013 год | 3310,5 | 235089 | 235089 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Хабаровском крае, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 85. | Приобретение здания для размещения Хабаровского районного суда, г. Хабаровск | 2014 год | 2657,2 | 294400 | - | 294400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 86. | Приобретение здания для размещения Островского районного суда, пос. Судиславль | 2015 год | 461,6 | 4000 | - | - | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, г. Ханты-Мансийск | ||||||||||||||||
| 87. | Приобретение здания для размещения Сургутского районного суда, г. Сургут | 2014 год | 4273 | 200002 | - | 200002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Оренбургской области, г. Оренбург | ||||||||||||||||
| 88. | Строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - всего | - | 104178 < 9 > | - | - | - | 5600 | 5600 < 4 > , < 6 > | 52480 | 83050,6 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5600 | - | - | - | 5600 | 5600 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 2391,29 | 98578 | - | - | - | - | - | 52480 | 83050,6 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Псковской области, г. Псков | ||||||||||||||||
| 89. | Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - всего | 229568,5 < 9 > | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 < 4 > , < 6 > | - | 100000 < 14 > | 194746,3 < 13 > , < 20 > | 116368,3 < 21 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10355,8 | - | - | - | 10355,8 | 10355,7 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 4709,65 | 219212,7 | - | - | - | - | - | - | 100000 < 14 > | 194746,3 < 13 > , < 20 > | 116368,3 < 21 > | - | - | - | |
| 90. | Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - всего | 91461 < 9 > | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 < 4 > , < 6 > | - | 50000 < 14 > | 89119 < 13 > , < 20 > | 37673,6 < 21 > | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 1750,4 | - | - | 912,2 | 1949,7 | 821,5 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 1199,3 | 89810,6 | - | - | - | - | - | - | 50000 < 14 > | 89119 < 13 > , < 20 > | 37673,6 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Рязанской области, г. Рязань | ||||||||||||||||
| 91. | Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи, - всего | 44635,6 < 9 > | - | - | - | 1400,6 | - | - | 20000 | 37113,7 < 13 > | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1400,6 | - | - | - | 1400,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 1030 | 43235 | - | - | - | - | - | - | 20000 | 37113,7 < 13 > | - | - | - | - | |
| 92. | Строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - всего | 65640,5 < 9 > | - | - | - | 1490 | - | 30726 | 58246,3 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 1490 | - | - | - | 1490 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1312,65 | 64150,5 | - | - | - | - | - | 30726 | 58246,3 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Самарской области, г. Самара | ||||||||||||||||
| 93. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - всего | - | 372902 < 9 > | - | 13210 | 3850 | 7000 | 198552 | 254412,1 < 5 > | 10622 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 17060 | - | 13210 | 3850 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2019 год | 9486,66 | 355842 | - | - | - | 7000 | 198552 | 254412,1 < 5 > | 10622 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| 94. | Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - всего | - | 379475 < 9 > | - | - | 6618 | 618 < 4 > | 1400 | 200000 | 171457 | 237100,3 < 13 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 8018 | - | - | 6618 | 618 < 4 > | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 7282 | 371457 | - | - | - | - | - | 200000 | 171457 | 237100,3 < 13 > | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Саратовской области, г. Саратов | ||||||||||||||||
| 95. | Строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - всего | 102367 < 9 > | - | - | - | 5015 | 4990 < 4 > | 59810 < 12 > | 43214,7 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 4990 | - | - | - | 5015 | 4990 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 1756,5 | 97377 | - | - | - | - | - | 59810 < 12 > | 43214,7 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Свердловской области, г. Екатеринбург | ||||||||||||||||
| 96. | Приобретение здания для размещения Красноуфимского городского суда Свердловской области | 2013 год | 1431 | 116000 | 116000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск | ||||||||||||||||
| 97. | Строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - всего | 800 | 0 < 9 > | - | - | - | 2612,7 | 2600 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 0 < 9 > | - | - | - | 2612,7 | 2600 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| 98. | Строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - всего | - | 4625,9 < 9 > | - | - | - | 5208 < 5 > | 1380 < 4 > | - | 15000 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 4625,2 | - | - | - | 5208 < 5 > | 1380 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | - | 0 < 17 > | - | - | - | - | - | - | 15000 < 14 > | - < 17 > | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Томской области, г. Томск | ||||||||||||||||
| 99. | Строительство пристройки со встроенной автостоянкой к существующему зданию Ленинского районного суда г. Томска - всего | 1830 | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 380 | - | - | - | 380 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 100. | Строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | 5800 | 0 < 9 > | - | - | - | 6950 | 6950 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 0 < 9 > | - | - | - | 6950 | 6950 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Тюменской области, г. Тюмень | ||||||||||||||||
| 101. | Строительство здания для размещения Калининского районного суда г. Тюмени - всего | 3900 | 50 < 9 > | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 50 < 9 > | - | - | - | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Новосибирский областной суд, г. Новосибирск | ||||||||||||||||
| 102. | Приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - всего | - | 1705842,3 < 9 > | 385927,9 | - | 1500 | 12183 | - | 26568 < 12 > | 817933,4 < 11 > , < 14 > | - | 400000 | 450000 | 400000 | 50481 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 11200 | 385927,9 | 385927,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 19433,4 | - | - | 1500 | 12183 | - | 26568 < 12 > | 17933,4 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2024 год | 15200 | 1300481 | - | - | - | - | - | - | 800000 < 14 > | - < 17 > | 400000 | 450000 | 400000 | 50481 | |
| Управление Судебного департамента в Московской области, г. Москва | ||||||||||||||||
| 103. | Строительство Шаховского районного суда, Московская область, Шаховской район, раб. пос. городского поселения Шаховская Шаховского муниципального района, ул. Шамонина, - всего | - | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2013 год | 1862 | 73412,3 | 73412,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 104. | Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - всего | - | 12364,8 < 9 > | 6064,2 | 6100 | 6100 | 5000 | - | 5000 < 12 > | 4990 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 200,6 | - | - | - | 5000 | - | 5000 < 12 > | 4990 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 5323 | 12164,2 | 6064,2 | 6100 | 6100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Управление Судебного департамента в Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 105. | Приобретение здания для размещения Кимрского городского суда, г. Кимры | 2013 год | 1575,5 | 30000 | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 106. | Приобретение здания для размещения Спировского районного суда, пос. Спирово | 2013 год | 522 | 4000 | 4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 107. | Приобретение здания для размещения Весьегонского районного суда, г. Весьегонск | 2013 год | 526 | 7200 | 7200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 108. | Приобретение здания для размещения Лихославльского районного суда, г. Лихославль | 2013 год | 627,7 | 14542,2 | 14542,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 109. | Реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - всего | - | 464526,5 < 9 > | 8220 | - | 157246,5 | 206730 < 3 > | 295652,8 < 4 > , < 6 > | 77910 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 15736,5 | 8220 | - | 7516,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2018 год | 7201 | 448790 | - | - | 149730 | 206730 < 3 > | 295652,8 < 4 > , < 6 > | 77910 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| Ставропольский краевой суд, г. Ставрополь | ||||||||||||||||
| 110. | Приобретение комплекса зданий для размещения Ставропольского краевого суда, г. Ставрополь | 2013 год | 3825,3 | 198126 | 198126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Арбитражный суд Липецкой области, г. Липецк | ||||||||||||||||
| 111. | Строительство здания Арбитражного суда Липецкой области, г. Липецк, площадь Петра Великого в Советском районе | 2013 год | 6658 | 341386,5 | 341386,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов | ||||||||||||||||
| 112. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - всего | - | 310000 < 9 > | 310000 | - | - | 1500 | 3500 < 6 > | 5000 < 12 > | 5000 < 14 > | - < 17 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2013 год | 5842,4 | 310000 | 310000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | - < 14 > | - | - | - | 1500 | 3500 < 6 > | 5000 < 12 > | 5000 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Тверской области, г. Тверь | ||||||||||||||||
| 113. | Строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь, - всего | 8000 | 0 | - | - | - | - | - | - | 17200 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 0 | - | - | - | - | - | - | 17200 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Ярославской области, г. Ярославль | ||||||||||||||||
| 114. | Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - всего | 8000 | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 < 13 > , < 20 > | 15419,8 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | - | 27980,2 | - | - | - | - | - | - | 15500 | 25738,5 < 13 > , < 20 > | 15419,8 < 21 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Архангельской области, г. Архангельск | ||||||||||||||||
| 115. | Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - всего | - | 1484722 | - | - | 2000 | 8000 | 8000 < 4 > , < 6 > | 10000 | 10000 < 11 > , < 14 > | 946711 | 921066,4 < 21 > | 537320 | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 691 | - | - | 2000 | 8000 | 8000 < 4 > , < 6 > | 10000 | 10000 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 8944 | 1484031 | - | - | - | - | - | - | 500000 < 14 > | 946711 | 921066,4 < 21 > | 537320 | - | - | |
| Арбитражный суд г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург | ||||||||||||||||
| 116. | Строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - всего | - | 5901230,2 < 9 > | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 < 3 > | 801640,1 < 4 > , < 6 > | 461112 < 12 > | 459659,5 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2019 год | 32516,2 | 5901230,2 | 1246725,1 | 1481762,1 | 1550000 | 1522350,7 < 3 > | 801640,1 < 4 > , < 6 > | 461112 < 12 > | 459659,5 < 11 > | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Волгоградской области, г. Волгоград | ||||||||||||||||
| 117. | Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград, - всего | 2518419,5 | - | - | - | - | - | - | 17805,5 < 14 > , < 18 > | 26951 | 210377 < 21 > | 700000 | 700000 | 873663 | ||
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | - | 44756,5 | - | - | - | - | - | - | 17805,5 < 14 > , < 18 > | 26951 | 10377 < 21 > | - | - | - | |
| строительство | 2024 год | 16514,5 | 2473663 | - | - | - | - | - | - | - | - | 200000 | 700000 | 700000 | 873663 | |
| Арбитражный суд Республики Башкортостан, г. Уфа | ||||||||||||||||
| 118. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа, - всего | - | 1009597,2 < 9 > | - | 22000 | 10780 < 2 > | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 < 13 > | 601853,9 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 22000 | - | 22000 | 10780 < 2 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2021 год | 12716,8 | 987597,2 | - | - | - | - | - | - | 263228,2 | 860607,5 < 13 > | 601853,9 < 21 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Владимирской области, г. Владимир | ||||||||||||||||
| 119. | Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - всего | 686994,5 < 9 > | - | - | - | 4000 | 15000 < 6 > | 198087,3 < 5 > | 518008,2 < 11 > , < 14 > | 343764,9 < 13 > | - | - | - | - | ||
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 16900 | - | - | - | 4000 | 15000 < 6 > | 12900 < 5 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 6864 | 670287,4 | - | - | - | - | - | 185187,3 | 518008,2 < 11 > , < 14 > | 343764,9 < 13 > | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Татарстан, г. Казань | ||||||||||||||||
| 120. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - всего | - | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 14412,8 | 1537801,4 | 793188,4 | - | 525090 | 468287,4 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Удмуртской Республики, г. Ижевск | ||||||||||||||||
| 121. | Строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск, - всего | - | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 < 14 > | 12800 | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 22700 | - | - | - | - | - | - | 9900 < 14 > | 12800 | - | - | - | - | |
| Третий арбитражный апелляционный суд в г. Красноярске | ||||||||||||||||
| 122. | Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - всего | - | 442061 < 9 > | - | - | - | 2000 | 8141,6 < 4 > , < 6 > | 200000 | 318128,4 < 11 > | 226049,2 < 13 > , < 20 > | 35069,3 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10000 | - | - | - | 2000 | 8141,6 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 3960,7 | 432061 | - | - | - | - | - | 200000 | 318128,4 < 11 > | 226049,2 < 13 > , < 20 > | 35069,3 < 21 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Иркутской области, г. Иркутск | ||||||||||||||||
| 123. | Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - всего | - | 2253880,6 < 9 > | - | 24000 | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 < 11 > | 976457,2 < 13 > , < 20 > | 798517,9 < 21 > | 456187,6 | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2014 год | - | 24000 | - | 24000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 12489,59 | 2229880,6 | - | - | - | - | - | 260622,1 | 845244,1 < 11 > | 976457,2 < 13 > , < 20 > | 798517,9 < 21 > | 456187,6 | - | - | |
| Четвертый арбитражный апелляционный суд, г. Чита | ||||||||||||||||
| 124. | Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - всего | - | 869456 < 9 > | - | - | - | 2000 | 8000 < 6 > | 250000 | 349850,4 < 11 > | 361062,5 < 13 > | 502076,1 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 10000 | - | - | - | 2000 | 8000 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 4573,8 | 859456 | - | - | - | - | - | 250000 | 349850,4 < 11 > | 361062,5 < 13 > | 502076,1 < 21 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Республики Саха (Якутия), г. Якутск | ||||||||||||||||
| 125. | Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - | - | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | - | - | - | - | - | - | 10700 | 14500 < 11 > , < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Хабаровского края, г. Хабаровск | ||||||||||||||||
| 126. | Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск | - | 1781769,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,3 < 14 > , < 17 > | 19561,8 < 21 > | 18500 < 21 > | 500000 | 600000 | 648524 | |
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | - | 33245,1 | - | - | - | - | - | - | 13683,3 < 14 > , < 17 > | 19561,8 < 20 > | 18500 < 21 > | - | - | - | |
| строительство | 2024 год | 10400 | 1748524 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 648524 | |
| Арбитражный суд Еврейской автономной области, г. Биробиджан | ||||||||||||||||
| 127. | Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - всего | 2080 | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 < 14 > | 4369 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 4369 | - | - | - | - | - | - | 3600 < 14 > | 4369 < 13 > , < 20 > | - | - | - | ||
| Арбитражный суд Чеченской Республики, г. Грозный | ||||||||||||||||
| 128. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный, - всего | - | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | 2600 | 11900 | - | - | - | - | - | - | 4900 | 7000 | 7000 < 21 > | - | - | - | |
| Арбитражный суд Краснодарского края, г. Краснодар | ||||||||||||||||
| 129. | Строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - всего | - | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| строительство | 2016 год | 19316,7 | 1323771,3 | 550000 | 216317,3 | 380200 | 187496,1 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Арбитражный суд Костромской области, г. Кострома | ||||||||||||||||
| 130. | Приобретение помещений для Арбитражного суда Костромской области, г. Кострома | 2015 год | 308,2 | 13260 | - | - | 13260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Чувашской Республике - Чувашии, г. Чебоксары | ||||||||||||||||
| 131. | Строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - всего | 3680 | 2145 < 9 > | - | - | 2145 | 793 | 792,9 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 2145 < 9 > | - | - | 2145 | 793 | 792,9 < 4 > , < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Забайкальском крае, г. Чита | ||||||||||||||||
| 132. | Приобретение здания для размещения Могойтуйского районного суда, пос. Могойтуй, Забайкальский край | 2014 год | 776,7 | 44400 | - | 44400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 133. | Приобретение здания для размещения Газимуро-Заводского районного суда Забайкальского края | 2015 год | 790,2 | 75056 | - | - | 75056 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Управление Судебного департамента в Ямало-Ненецком автономном округе, г. Салехард | ||||||||||||||||
| 134. | Строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - всего | - | 159890 < 9 > | - | - | 2198 | 68021,1 < 3 > | 156057,5 < 4 > , < 6 > | 86420,4 < 5 > , < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 2892 | - | - | 2198 | 1764,1 < 3 > | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2018 год | 1995,6 | 156998 | - | - | - | 66257 | 156057,5 < 4 > , < 6 > | 86420,4 < 5 > , < 12 > | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Вологодской области, г. Вологда | ||||||||||||||||
| 135. | Строительство здания Нюксенского районного суда, - всего | - | 32819 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2016 год | 484,06 | 30512 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 136. | Строительство здания Кадуйского районного суда - всего | - | 31994 | - | - | 2307 | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2015 год | - | 2307 | - | - | 2307 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2016 год | 484,06 | 29687 | - | - | - | 30512 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 137. | Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - всего | - | 333607,8 < 9 > | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 < 4 > | 200000 | 304419,8 < 11 > , < 14 > | 131233,3 < 13 > , < 20 > | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 7251,3 | - | - | - | 7251,3 | 7251,3 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2020 год | 5719,2 | 326356,5 | - | - | - | - | - | 200000 | 304419,8 < 11 > , < 14 > | 131233,3 < 13 > , < 20 > | - | - | - | ||
| 138. | Реконструкция здания Великоустюгского районного суда, г. Великий Устюг, пер. Революционный, д. 3, - всего | - | 68090 | 68090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 3440 | 3440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2013 год | 1120 | 64650 | 64650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 139. | Строительство здания для размещения Бабаевского районного суда, г. Бабаев, - всего | - | 67980 | 67980 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2013 год | - | 4760 | 4760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| строительство | 2013 год | 1000 | 63220 | 63220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Алтайском крае, г. Барнаул | ||||||||||||||||
| 140. | Приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - всего | - | 386247,5 < 9 > | - | 184440 | 5884 | 2176,7 | 77209 | 108712 < 12 > | 46851,7 < 11 > , < 14 > | - | 54303 | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2014 год | 4943,7 | 184440 | - | 184440 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 8060,7 | - | - | 5884 | 2176,7 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2022 год | 5793,36 | 193746,8 | - | - | - | - | 77209 | 108712 < 12 > | 46851,7 < 11 > , < 14 > | - | 54303 | - | - | - | |
| Южный окружной военный суд, г. Ростов-на-Дону < 15 > | ||||||||||||||||
| 141. | Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - всего | - | 1404887,4 < 9 > | - | - | - | 3167 | 37223 < 6 > | 550796 | 819366,9 < 11 > , < 14 > | 811297,7 < 13 > | 18644 < 21 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 37500 | - | - | - | 3167 | 37223 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год | 14453 | 1367387,4 | - | - | - | - | - | 550796 | 819366,9 < 11 > , < 14 > | 811297,7 < 13 > | 18644 < 21 > | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Чукотском автономном округе, г. Анадырь | ||||||||||||||||
| 142. | Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - всего | - | 375645,1 < 9 > | - | - | - | 9308 | 14764 < 6 > | 196786 < 12 > | 315797,6 < 11 > , < 14 > | 144583,5 < 13 > , < 20 > | 151186,5 < 21 > | 117748,7 | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 24072 | - | - | - | 9308 | 14764 < 6 > | - | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2022 год | 2177 | 351573,1 | - | - | - | - | - | 196786 < 12 > | 315797,6 < 11 > , < 14 > | 144583,5 < 13 > , < 20 > | 151186,5 < 21 > | 117748,7 | - | - | |
| Арбитражный суд Поволжского округа, г. Казань | ||||||||||||||||
| 143. | Приобретение здания для размещения Арбитражного суда Поволжского округа | 2017 год | 14260,9 | 1562000 | - | - | - | - | 1562000 | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Республики Алтай, г. Горно-Алтайск | ||||||||||||||||
| 144. | Реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - всего | - | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| в том числе | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2019 год | - | 11023 | - | - | - | - | - | - | 11023 < 14 > | - | - | - | - | - | |
| Управление Судебного департамента в Нижегородской области, г. Нижний Новгород | ||||||||||||||||
| 145. | Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - всего | - | 1642727 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 < 21 > | 450000 | 500000 | 597727 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 год | - | 95000 | - | - | - | - | - | - | - | 95000 | 72574,5 < 21 > | - | - | - | |
| реконструкция с элементами реставрации | 2024 год | 5757,7 | 1547727 | - | - | - | - | - | - | - | - < 17 > | - | 450000 | 500000 | 597727 | |
| Управление Судебного департамента в Республике Крым, г. Симферополь | ||||||||||||||||
| 146. | Строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Крым, г. Симферополь, - всего | - | 2906656 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43556 | 964029 | 1048781 | 850290 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2021 | - | 43556 | - | - | - | - | - | - | - | - | 43556 | - | - | - | |
| строительство | 2024 | 20176 | 2863100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 964029 | 1048781 | 850290 | |
| Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск | ||||||||||||||||
| 147. | Строительство здания для размещения Арбитражного суда Челябинской области, г. Челябинск, - | - | 1781767 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 500000 | 600000 | 641767 | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские | 2021 год | - | 40000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | - | - | - | |
| строительство | 2024 год | 14768 | 1741767 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500000 | 600000 | 641767 | |
| 148. | Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов < 19 > | - | 14330432,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891774,7 | 3451800,5 | 3327319 | 3659538 | |
| Итого | - | 82702759,8 < 10 > | 5581920 | 5732498,6 < 1 > | 5783944 < 2 > | 7060082 < 3 > | 8686640,3 < 4 > | 9942496,9 < 5 > | 13693717,8 < 11 > | 9559215,9 < 13 > , < 17 > | 9364471,1 | 8306100 | 8306100 | 8306100 | ||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | - | 1597660,7 < 10 > | 90326,8 | 404282,6 < 1 > | 173554,3 < 2 > | 271065,8 < 3 > | 231460,8 < 4 > | 122618,7 < 5 > | 201559,8 < 11 > | 191420,3 | 218427,3 | 55086,2 | - | - | ||
| публичный технологический и ценовой аудит | - | 122,5 | - | - | - | - | - | - | 122,5 | - | - | - | - | - | ||
| строительство, реконструкция, приобретение | - | 66774544,4 < 10 > | 5491593,2 | 5328216 < 1 > | 5610389,7 < 2 > | 6789016,2 < 3 > | 8455179,5 < 4 > | 9819878,2 < 5 > | 13492035,5 < 11 > | 9367795,6 | 5254269,1 | 4799213,3 | 4978781 | 4646562 | ||
| Мероприятия по строительству, реконструкции, приобретению зданий для размещения федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов | - | 14330432,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3891774,7 | 3451800,5 | 3327319 | 3659538 | ||
< 1 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2013 году в объеме 70826,3 тыс. рублей.
< 2 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2014 году в объеме 398827 тыс. рублей:
на строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - в объеме 267888,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 2275,2 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 60000 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 1670,1 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 1384,1 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 48112,7 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - в объеме 2967 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, ул. Гоголя, квартал N 563, г. Уфа, - в объеме 10780 тыс. рублей.
Не освоенные в 2015 году бюджетные ассигнования по объектам в объеме 7603,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 3749 тыс. рублей;
строительство Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 336,8 тыс. рублей;
строительство здания Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,8 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск - в объеме 2967 тыс. рублей.
< 3 > В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 июня 2016 г. N 1246-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2015 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 1084252 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2016 г.:
на реконструкцию здания Волгоградского областного суда - в объеме 8800 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 14,7 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 49751 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - в объеме 605,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 10 тыс. рублей;
на строительство здания Курского областного суда - в объеме 500,7 тыс. рублей;
на строительство комплекса правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 1767,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 149730 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Связистов, - в объеме 51839,1 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 16202,7 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 153124,6 тыс. рублей;
на строительство корпуса, пристраиваемого к зданию Фрунзенского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 10627,4 тыс. рублей;
на строительство 6-этажной пристройки к зданию Димитровградского городского суда - в объеме 483 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 20000 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 1070 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Краснодарского края, г. Краснодар, ул. Постовая - ул. Захарова, - в объеме 10242,1 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 360719,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Республики Татарстан, г. Казань, ул. Ново-Песочная, - в объеме 248764,4 тыс. рублей.
< 4 > В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. N 972-р срок завершения расчетов по не исполненным в 2016 году обязательствам по государственным контрактам в сумме 2324456,6 тыс. рублей в отношении объектов капитального строительства продлен до 1 декабря 2017 г.:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 2495 тыс. рублей;
на строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - в объеме 550,9 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Московского областного суда - в объеме 9763,5 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - в объеме 2600 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - в объеме 1380 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - в объеме 6950 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - в объеме 3176 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20, - в объеме 35522,6 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, просп. Ломоносова, квартал 132, - в объеме 8000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - в объеме 7251,3 тыс. рублей;
на строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - в объеме 70433,7 тыс. рублей;
на строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - в объеме 821,5 тыс. рублей;
на строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - в объеме 10355,7 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - в объеме 801640,1 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - в объеме 367864,9 тыс. рублей;
на строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 2989 тыс. рублей;
на строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - в объеме 780 тыс. рублей;
на строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - в объеме 1650 тыс. рублей;
на строительство здания Кропоткинского городского суда - в объеме 1273,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ессентукского городского суда - в объеме 1806,2 тыс. рублей;
на строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика, - в объеме 792,9 тыс. рублей;
на строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - в объеме 3576,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 66832 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 53592,8 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - в объеме 5600 тыс. рублей;
на строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1, - в объеме 618 тыс. рублей;
на строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - в объеме 4990 тыс. рублей;
на строительство здания Ульяновского областного суда - в объеме 95785,3 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 65316,5 тыс. рублей;
на строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - в объеме 141,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 58443,6 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - в объеме 1773,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 406273,8 тыс. рублей;
на строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - в объеме 869,8 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - в объеме 77663,7 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - в объеме 1483,3 тыс. рублей;
на реконструкцию здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - в объеме 1268,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - в объеме 136190,9 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 5940 тыс. рублей.
< 5 > С учетом бюджетных ассигнований на сумму неисполненных бюджетных обязательств по заключенным государственным контрактам в 2017 году в объеме 1683196,9 тыс. рублей:
на строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - в объеме 1996 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - в объеме 79,8 тыс. рублей;
на реконструкцию комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - в объеме 7000 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - в объеме 145776 тыс. рублей;
на строительство Дома правосудия в г. Набережные Челны - в объеме 198117 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Иркутского областного суда - в объеме 371605,2 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Нижегородского областного суда - в объеме 27516,7 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - в объеме 104122,1 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Шалинского городского суда - в объеме 660,6 тыс. рублей;
на строительство здания Центрального районного суда, г. Красноярск, ул. Сурикова, 63 "А", - в объеме 2810,6 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - в объеме 514449,5 тыс. рублей;
на строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - в объеме 12900 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Пермского краевого суда - в объеме 31984,4 тыс. рублей;
на строительство здания для размещения Городецкого городского суда - в объеме 16690,5 тыс. рублей;
на реконструкцию не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября, - в объеме 77910 тыс. рублей;
на строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - в объеме 36903,1 тыс. рублей;
на строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - в объеме 86420,4 тыс. рублей;
на комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - в объеме 46255 тыс. рублей.
< 6 > Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2017 году в сумме 1066090,45 тыс. рублей, из них:
Пермский краевой суд, г. Пермь, - 470415,3 тыс. рублей;
Приморский краевой суд, г. Владивосток, - 35000 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 69920,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 329400,9 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 1342,6 тыс. рублей;
строительство здания для Малоярославецкого районного суда Калужской области - 456,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Городецкого городского суда - 4038 тыс. рублей;
строительство здания Кропоткинского городского суда - 1825,5 тыс. рублей;
реконструкция здания Ангарского городского суда со строительством пристройки, г. Ангарск, ул. Ворошилова, д. 1, - 1536,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Грязинского городского суда Липецкой области, г. Грязи, - 774,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 5600 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков - 10355,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 1380 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Советского, Тамбовского районных судов и Управления Судебного департамента в Тамбовской области, г. Тамбов, - 6950 тыс. рублей;
реконструкция здания для размещения Тамбовского арбитражного суда, г. Тамбов, - 3500 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 2509,8 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения - 400 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 1000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 2100 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Чебоксары, Чувашская Республика - Чувашия, - 792,9 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 821,5 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 69197,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 2890 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда г. Брянска - 221,75 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Сыктывкарского городского суда, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 20 - 111,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 19,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Автозаводского районного суда, г. Нижний Новгород, просп. Октября - 10570,7 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217 - 36,5 тыс. рублей;
строительство здания Киселевского городского суда Кемеровской области - 5869,8 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Первомайского районного суда г. Новосибирска - 13,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 0,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 256,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 242 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 5940 тыс. рублей.
< 7 > Бюджетные ассигнования, безвозвратно возвращенные в федеральный бюджет в 2016 году в сумме 160297,3 тыс. рублей, из них:
строительство здания для размещения Верховного Суда Республики Башкортостан (2-я очередь строительства пристройки в г. Уфе, ул. Пушкина, д. 88) - 159097,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1199,8 тыс. рублей.
< 8 > В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2016 г. N 410-ФЗ "Об упразднении некоторых районных судов Ивановской области и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых районных, городских судов Ивановской области" Заволжский районный суд Ивановской области упразднен, образовано постоянное судебное присутствие в составе Кинешемского городского суда Ивановской области. Данные изменения (упразднение) не повлияли на размещение судей Заволжского районного суда.
< 9 > С учетом фактического финансирования (освоения) бюджетных ассигнований.
< 10 > В соответствии с параметрами федерального бюджета.
< 11 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2019 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2018 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 5426091,1 тыс. рублей, в том числе:
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 843,4 тыс. рублей;
строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 35616,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 185123,1 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Заволжского районного суда Ивановской области с реконструкцией существующего здания, г. Заволжск, - 17292 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 4990 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3559,5 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 249146,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский, - 22884,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 14428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132, - 10000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 184419,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 63358,7 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда - 197792,6 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург, - 267151,5 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6, - 459659,5 тыс. рублей;
строительство здания Алагирского районного суда Республики Северная Осетия - Алания - 35000 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 51306,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 478527,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 56603,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 36952,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пензенского областного суда - 447599,3 тыс. рублей;
реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217, - 125276,7 тыс. рублей;
реконструкция не завершенного строительством здания для размещения Железнодорожного и Ленинского районных судов Самарской области, г. Самара, ул. Тухачевского, д. 226, - 10622 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 5647,7 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 131369,4 тыс. рублей;
строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва - 71770,2 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 382,6 тыс. рублей;
строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 181683,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Иркутского областного суда - 503325,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 260622,1 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 17933,4 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 300000 тыс. рублей;
строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда - 13566 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 10700 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка, - 5631,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 181348,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 194687,6 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 219070,9 тыс. рублей;
строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145, - 249850,4 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства), - 74141 тыс. рублей.
< 12 > Не освоенные в 2018 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 484923,7 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 58858,7 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 208 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 8634,6 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир, - 64,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 2098,4 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1193,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 10 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а, - 7000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области, г. Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 6 - 1452,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Чистопольского городского суда Республики Татарстан - 1,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Кемеровского областного суда - 31193,5 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 5000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пряжинского районного суда - 47830 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Нижнекамского городского суда Республики Татарстан - 18489,4 тыс. рублей;
строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова - 100000 тыс. рублей;
строительство здания Лабытнангского городского суда, г. Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ, - 86420,4 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28, - 46469,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки - 70000 тыс. рублей.
< 13 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2020 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2019 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2020 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 3859259,6 тыс. рублей, в том числе:
26764,5 тыс. рублей - "Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск";
28735,6 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
191549,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Владимирской области, г. Владимир";
3742,5 тыс. рублей - "Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская";
187521,9 тыс. рублей - "Строительство здания Рязанского областного суда";
13878,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Сараевского районного суда Рязанской области, рабочий поселок Сараи";
13258,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
115950,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области";
161137,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
44085,6 тыс. рублей - "Реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Мурманского областного суда";
75031,2 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
48971,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
13062,4 тыс. рублей - "Строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия";
6969,6 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
91,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда";
77,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда";
6137,9 тыс. рублей - "Реконструкция здания Ессентукского городского суда";
10505,1 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
310832,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда";
209178,5 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
99727 тыс. рублей - "Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова";
249886,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
45351,5 тыс. рублей - "Реконструкция существующего здания с возведением пристроя для размещения Первомайского районного суда и Управления Судебного департамента в Пензенской области, г. Пенза, ул. Суворова, д. 217";
65643,3 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Автозаводского районного суда Самарской области с реконструкцией существующего здания, Самарская область, г. Тольятти, ул. Новый проезд, д. 4, литер А, А1";
96271,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
134753,2 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
168384,4 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
548008,3 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
314399,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
111563,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
3800 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск";
37333,1 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
41857,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда";
3600 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан";
103040,6 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
32050,9 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пермского краевого суда";
336105,5 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145".
< 14 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 3161452,5 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, из них:
строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда - 94 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Владимирской области - 128,7 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров - 1247,5 тыс. рублей;
строительство пристройки к зданию Орловского областного суда - 3120,8 тыс. рублей;
строительство здания Рязанского областного суда - 34,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Спасского районного суда Рязанской области, г. Спасск-Рязанский - 1937,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области - 150000 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов - 5000 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Тверской области, г. Тверь - 17200 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 514428,6 тыс. рублей;
реконструкция комплекса зданий со строительством пристройки для размещения Ярославского областного суда, г. Ярославль, Советская площадь, д. 5, и ул. Советская, д. 3а - 5684 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 509309 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области - 1675,3 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области - 60 тыс. рублей;
строительство здания Бокситогорского городского суда Ленинградской области - 40522,9 тыс. рублей;
строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области - 502,4 тыс. рублей;
строительство здания Островского городского суда, г. Остров - 436,8 тыс. рублей;
строительство здания Московского районного суда, г. Санкт-Петербург - 256608,7 тыс. рублей;
строительство здания Магасского районного суда Республики Ингушетия - 4629,5 тыс. рублей;
строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия - 47,7 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Гудермесского городского суда - 430,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда - 427 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Шалинского городского суда - 547,9 тыс. рублей;
реконструкция здания Ессентукского городского суда - 1397,2 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград - 825,5 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда - 24713,3 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Удмуртской Республики, г. Ижевск - 2272,8 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Промышленного районного суда г. Оренбурга - 2798,8 тыс. рублей;
строительство пристройки к административному зданию Заводского районного суда г. Саратова - 347,1 тыс. рублей;
строительство здания Ульяновского областного суда - 1,8 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Индустриального районного суда, г. Барнаул, ул. Балтийская, д. 28 - 46477,2 тыс. рублей;
реконструкция незавершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 800000 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области - 147416,8 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск - 10700 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск - 5183,3 тыс. рублей;
реконструкция здания Ивановского районного суда Амурской области, с. Ивановка - 1183,2 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 71795,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда - 156756 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Пермского краевого суда - 124180,9 тыс. рублей;
комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства) - 242796,1 тыс. рублей;
реконструкция здания Верховного Суда Республики Алтай со строительством пристройки - 23 тыс. рублей.
< 15 > В соответствии с пунктом 6 статьи 1 Федерального закона от 12 ноября 2018 г. N 403-ФЗ "О создании, упразднении некоторых военных судов и образовании постоянных судебных присутствий в составе некоторых военных судов" Северо-Кавказский окружной военный суд переименован в Южный окружной военный суд.
< 16 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования, предусмотренные на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, и подлежащие оплате в 2018 году, в размере 162,1 тыс. возращены в федеральный бюджет.
< 17 > Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда, - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда - 600182 тыс. рублей;
дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей.
< 18 > Лимиты бюджетных обязательств в размере 8511,2 тыс. рублей сняты в 2019 году со счета Арбитражного суда Волгоградской области по исполнительному листу в размере 2194,5 тыс. рублей, со счета Арбитражного суда Хабаровская края по исполнительному листу в размере 6316,7 тыс. рублей.
< 19 > Детализация укрупненных мероприятий осуществляется в соответствии с Методикой детализации укрупненных инвестиционных проектов по строительству, реконструкции, приобретению объектов недвижимого имущества, реализуемых Судебных департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, в рамках федеральной целевой программы "Развитие судебной системы России на 2013 - 2024 годы", приведенной в приложении N 9 к указанной Программе.
< 20 > Не освоенные в 2020 году бюджетные ассигнования по объектам в размере 329025,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет, а также на оплату исполнительных листов направлены бюджетные ассигнования в размере 20788,2 тыс. рублей, из них:
Строительство здания для размещения Пензенского областного суда, - 50294,2 тыс.;
Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда, - 73229,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области, - 48873,2 тыс.;
Строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда и Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда, - 4582,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Гудермесского городского суда, - 91,6 тыс.;
Строительство здания для размещения Урус-Мартановского городского суда, - 77,4 тыс.;
Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки, - 28085,8 тыс.;
Строительство здания Володарского районного суда, г. Брянск, - 3329 тыс.;
Строительство здания Ленинского районного суда г. Кирова, - 99727 тыс.;
Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков, - 418,9 тыс.;
Строительство здания Островского городского суда, г. Остров, - 146,6 тыс.;
Дом правосудия с административными помещениями, Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 3742,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11, - 5719,8 тыс.;
Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения, - 4320,5 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская, - 12,1 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 3800 тыс.;
Строительство здания Арбитражного суда Еврейской автономной области, г. Биробиджан, - 2130 тыс.;
Строительство здания для размещения Череповецкого городского суда Вологодской области, - 4,9 тыс.;
Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда, - 439,1 тыс.
< 21 > Судебному департаменту при Верховном Суде Российской Федерации в соответствии с пунктом 4(1) постановления Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета" предусматривается увеличение в 2021 году бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов к оплате в 2020 году, в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало 2021 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных государственных контрактов, в сумме 2773617,3 тыс. рублей, в том числе:
33225,7 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Ковровского городского суда";
15419,8 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Ярославской области, г. Ярославль, Московский просп., район 13/11";
10377 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Волгоградской области, г. Волгоград";
20000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Тосненского городского суда Ленинградской области";
116368,3 тыс. рублей - "Строительство здания для Псковского районного суда и Управления Судебного департамента и органов судейского сообщества в Псковской области, г. Псков";
37673,6 тыс. рублей - "Строительство здания Островского городского суда, г. Остров";
1593,7 тыс. рублей - "Строительство здания Карабулакского районного суда Республики Ингушетия";
7000 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Арбитражного суда Чеченской Республики, г. Грозный";
921066,4 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Архангельской области, г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132";
14,9 тыс. рублей - "Строительство пристройки к зданию Красноярского районного суда, с. Красный Яр, ул. Советская, д. 2";
72574,5 тыс. рублей - "Реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород;
18500 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Хабаровского края, г. Хабаровск";
18644 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Северо-Кавказского окружного военного суда;
0,5 тыс. рублей - "Комплекс правосудия в г. Петропавловске-Камчатском, корпус 1, блоки 3, 4, 6, 9 (2-я очередь строительства)";
528913,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Республики Башкортостан, г. Уфа";
53342,7 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Пензенского областного суда";
40132,5 тыс. рублей - "Строительство здания Кызылского городского суда Республики Тыва";
30748,8 тыс. рублей - "Строительство здания Третьего арбитражного апелляционного суда, г. Красноярск, ул. Ленина - ул. Просвещения";
165596,1 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Иркутского областного суда";
298517,9 тыс. рублей - "Строительство здания Арбитражного суда Иркутской области в Октябрьском районе г. Иркутска, ул. 4-я Советская";
205210,2 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Омского областного суда и Управления Судебного департамента в Омской области";
140922,5 тыс. рублей - "Строительство пристройки к существующему зданию Томского областного суда";
19999,4 тыс. рублей - "Реконструкция здания Артемовского городского суда со строительством пристройки";
197,8 тыс. рублей - "Строительство здания для размещения Анадырского районного суда Чукотского автономного округа и Анадырского гарнизонного военного суда";
17577,1 тыс. рублей - "Строительство здания Четвертого арбитражного апелляционного суда, г. Чита, ул. Ленина, д. 145.".
6. В приложении N 4 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) раздел "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации" изложить в следующей редакции:
| "Федеральное бюджетное учреждение Красноярская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации | ||||||||||||||||
| 9. | Приобретение и реконструкция административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, - всего | 1812 | 154884,72 | - | - | - | 102070,12 | 4000 | 51997,7 < 9 > | - | 49014,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| приобретение | 2016 год | 1661,5 | 102070,12 | - | - | - | 102070,12 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| проектные и изыскательские работы | 2018 год | - | 3800 | - | - | - | - | 4000 | 3800 < 9 > | - | - | - | - | - | - | |
| реконструкция | 2021 год | 1812 | 49014 | - | - | - | - | - | 48197,7 < 10 > | - | 49014,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | -"; | |
в) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
| "Итого | 1492388,8 | 38070,5 | 13956,8 < 2 > | 338513,1 < 1 > | 512587,5 < 3 > | 367534,4 < 5 > | 374014,1 < 9 > | 57648 < 11 > | 88265,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 58471,7 | 38070,5 | 13956,8 < 2 > | 1159,3 < 1 > | - | 4000 | 8144,4 < 9 > | - | - | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 1433917,1 | - | - | 337353,8 < 1 > | 512587,5 < 3 > | 363534,4 < 5 > | 365869,7 < 8 > | 57648 < 11 > | 88265,6 < 12 > | 46320 < 13 > | - | - | -"; |
г) дополнить сносками 12 и 13 следующего содержания:
" < 12 > Бюджетные ассигнования, выделенные на реконструкцию административного здания для федерального бюджетного учреждения Красноярской лаборатории судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации, г. Красноярск, в размере 46320 тыс. рублей и не освоенные в 2020 году, возвращены в бюджет.
< 13 > Бюджетные ассигнования в размере 46320 тыс. рублей, не освоенные в 2020 году, доведены в 2021 году.".
7. В приложении N 5 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) разделы "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия)", "Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу" и "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия" изложить в следующей редакции:
| "Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) | |||||||||||||||||||
| 4. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия), г. Якутск, - всего | - | 234019,1 | - | - | 6500 | 96688 | 82720,6 | 79006,5 | 41021,5 | 34505,1 | 8423,9 < 4 > | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2016 год | - | 4700 | - | - | 6500 < 3 > | 4700 < 4 > | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| строительство | 4100 | 229319,1 < 8 > | - | - | - | 91988 | 82720,6 < 3 > , < 4 > | 79006,5 < 3 > , < 4 > | 41021,5 < 3 > , < 4 > | 34505,1 < 3 > , < 4 > | 8423,9 < 4 > | - | - | - | |||||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу | |||||||||||||||||||
| 5. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск, - всего | - | 198196,4 | - | - | - | 3150 | 3150 | 90429 | 155842,1 | 109869,5 | 61528,8 < 4 > | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 3150 | - | - | - | 3150 < 3 > | 3150 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| строительство | 2021 год < 9 > | 3700 | 195046,4 < 6 > | - | - | - | - | - | 90429 < 3 > | 155842,1 < 3 > , < 4 > | 109869,5 < 3 > , < 4 > | 61528,8 < 4 > | - | - | - | ||||
| Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия | |||||||||||||||||||
| 6. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия, г. Улан-Удэ, - всего | - | 74020,7 < 5 > | - | - | - | - | - | - | 5510,4 | 74020,8 | 55322,5 < 4 > | - | - | - | ||||
| в том числе: | |||||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2020 год | - | 4556,5 < 9 > | - | - | - | - | - | - | 5510,4 < 3 > | 4556,6 < 3 > , < 4 > | - | - | - | - | ||||
| строительство | 2569,2 | 69464,2 < 8 > | - | - | - | - | - | - | - | 69464,2 | 55322,5 < 4 > | - | - | -"; | |||||
в) раздел "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике" изложить в следующей редакции:
| "Управление Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике | ||||||||||||||||
| 11. | Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике, г. Черкесск, - всего | - | 207181,4 | - | - | - | - | 6000 | 65900 | 100475,9 | 107249,2 | 30585,7 < 4 > | - | - | - | |
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 2017 год | - | 5900 | - | - | - | - | 6000 < 3 > | 5900 < 4 > | - | - | - | - | - | - | |
| строительство | 2021 год < 9 > | 4414,5 | 201281,4 < 6 > | - | - | - | - | - | 60000 < 3 > | 100475,9 < 3 > , < 4 > | 107249,2 < 4 > | 30585,7 < 4 > | - | - | -"; | |
г) позицию "Итого" изложить в следующей редакции:
| "Итого: | 1928859,9 | 294380 | 253726 | 232811,7 | 353697,2 < 4 > | 274316,3 | 395215,7 | 380730,3 | 325644,6 < 4 > | 155860,9 | - | - | - | |||
| в том числе: | ||||||||||||||||
| проектные и изыскательские работы | 33516,1 | - | 11255,9 | 7918 | 11062,9 < 4 > | 9150 | 5900 | 5510,4 | 4556,6 < 4 > | - | - | - | - | |||
| строительство, реконструкция, приобретение | 1895343,8 | 294380 | 242470,1 | 224893,7 | 342634,3 < 3 > | 265166,3 | 389315,7 | 375219,9 | 321088 < 4 > | 155860,9 | - | - | -"; |
д) сноски 3 и 4 изложить в следующей редакции:
" < 3 > Неосвоенные бюджетные ассигнования по объектам возвращены в федеральный бюджет:
за 2015 год в размере 197474,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 36507,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 6500 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 55214,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 70530,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю, Адлерский районный отдел, в размере 28043,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,6 тыс. рублей;
за 2016 год в размере 116362,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 113212,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 3150 тыс. рублей;
за 2017 год в размере 156477,7 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18562,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 61437,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 6000 тыс. рублей;
за 2018 год в размере 291500,4 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 54826,4 тыс. рублей (включая 1522,5 тыс. рублей в соответствии с пунктом 10 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 116981,7 тыс. рублей (включая 300 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 40480,5 тыс. рублей (включая 11346,2 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
за 2019 год в размере 304440 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре в размере 45050,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 41021,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 107406,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 5510,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 797,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 27570,4 тыс. рублей;
на приобретение административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Астраханской области в размере 77082,7 тыс. рублей;
за 2020 год в размере 156647,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61912,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55725,4 тыс. рублей (включая 402,8 тыс. рублей в соответствии с пунктом 6 Положения о мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2017 г. N 1496 "О мерах по обеспечению исполнения федерального бюджета");
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
< 4 > Бюджетные ассигнования лимитов бюджетных обязательств на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате:
в 2015 году в размере 59573,2 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 4700 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Алтай в размере 54196 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел, в размере 677,2 тыс. рублей;
в 2016 году в размере 27245,7 тыс. рублей на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Кабардино-Балкарской Республике, Нальчикский городской отдел;
в 2017 году в размере 114090,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 18561,7 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области в размере 70477,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 19150,6 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 5900 тыс. рублей;
в 2018 году в размере 132626,1 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 40338,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 53303,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия в размере 110,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 38873,3 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 169508,5 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 34505,1 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 104076,2 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 4959,4 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 25967,8 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 155860,9 тыс. рублей, из них:
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в размере 8423,9 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области в размере 61528,8 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия в размере 55322,5 тыс. рублей;
на строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Карачаево-Черкесской Республике в размере 30585,7 тыс. рублей.
Лимиты бюджетных обязательств в сумме 8095,549 тыс. рублей сняты со счета Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) по исполнительному листу от 27 марта 2018 г. в пользу подрядной организации за дополнительные работы. В этой связи, учитывая наличие экономии по результатам заключения государственных контрактов на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в сумме 982 тыс. рублей, на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Амурской области, г. Благовещенск" в сумме 1400 тыс. рублей и на строительство объекта "Строительство административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области, г. Архангельск" в сумме 203,2 тыс. рублей, а также в 2018 году (в связи с переносом указанных работ на 2019 год) в сумме 5510,4 тыс. рублей, указанные суммы перераспределены на строительство здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) в целях компенсации погашения задолженности по указанному исполнительному листу.";
е) сноску 9 изложить в следующей редакции:
" < 9 > Фактическая стоимость выполнения проектно-изыскательских работ по строительству административного здания Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Бурятия.".
8. В приложении N 6 к указанной Программе:
а) в столбце "2013 - 2020 годы - всего" цифры "2020" заменить цифрами "2024";
б) позицию "Всего по Программе" изложить в следующей редакции:
| "Всего по Программе | 109081,61 < 1 > | 10000 | 9454,8 | 9354,28 < 1 > | 11725,25 < 1 > | 12999,2 < 1 > | 12342,68 < 1 > | 15773,28 < 1 > | 11701,66 < 1 > , < 4 > | 9569,32 < 1 > , < 5 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| в том числе: | |||||||||||||
| капитальные вложения (бюджетные инвестиции) | 89719,09 < 1 > | 6544,68 | 6610,93 | 6955,23 < 1 > | 8563,78 < 1 > | 9916,58 < 1 > | 11006,92 < 1 > | 14414 < 1 > | 9973,13 < 1 > , < 4 > | 9566,65 < 15 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| прочие нужды | 19362,52 < 1 > | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 | 3082,58 | 1335,76 | 1359,28 < 1 > | 1728,53 | 2,67 | - | - | -"; |
в) в разделе II:
позицию "Всего" изложить в следующей редакции:
| "Всего | 91450,42 < 1 > | 6971,99 | 6393,92 | 7097,51 < 1 > | 8558,69 < 1 > | 10074,93 < 1 > | 11308,39 < 1 > | 14766,83 < 1 > | 10545,04 < 1 > , < 4 > | 9566,65 < 1 > , < 5 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| Строительство, реконструкция или приобретение зданий (капитальные вложения) | 86078,08 < 1 > | 5914,37 | 6000,18 | 6355,26 < 1 > | 7926,37 < 1 > | 9328,49 < 1 > | 10711,73 < 1 > | 14132,1 < 1 > | 9973,13 < 1 > , < 4 > | 9566,65 < 1 > , < 5 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1"; |
субпозицию, касающуюся зданий Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "здания Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации | 79461,47 < 1 > | 2340,62 | 5732,5 < 1 > | 5783,94 < 2 > | 7060,08 < 1 > | 8686,64 | 9942,5 < 1 > | 13693,72 < 1 > , < 3 > | 9559,22 < 1 > , < 4 > | 9364,47 < 1 > , < 5 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1"; |
субпозицию, касающуюся зданий государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "здания государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции Российской Федерации | 1492,39 < 1 > | 38,07 | 13,96 | 338,51 < 1 > | 512,59 < 1 > | 367,53 < 1 > | 374,01 < 1 > | 57,65 | 88,27 | 46,32 < 1 > | - | - | -"; |
субпозицию, касающуюся зданий Федеральной службы судебных приставов, изложить в следующей редакции:
| "здания Федеральной службы судебных приставов | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 < 1 > | 274,32 | 395,22 < 1 > | 380,73 | 325,64 < 1 > | 155,86 < 1 > | - | - | -"; |
позицию, касающуюся обеспечения безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды), изложить в следующей редакции:
| "обеспечение безопасности и охраны зданий федеральных судов (прочие нужды) | 3076,46 < 1 > | 362,63 | 364,03 | 523,68 < 1 > | 523,77 < 1 > | 523,58 | 259,6 | 262,95 < 1 > , < 3 > | 259,6 | 2,67 < 1 > | - | - | -"; |
субпозицию, касающуюся Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, изложить в следующей редакции:
| "Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 2817,59 < 1 > | 104,03 | 363,81 | 523,68 | 523,77 | 523,58 < 1 > | 259,6 | 262,95 < 1 > , < 3 > | 259,6 | 2,67 < 1 > | - | - | -"; |
г) сноску 1 изложить в следующей редакции:
" < 1 > С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, также подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, также подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, также подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики в размере 338513,1 тыс. рублей.";
д) дополнить сноской 5 следующего содержания:
" < 5 > Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельске, проспект Ломоносова, квартал 132, - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".
9. Приложение N 7 к указанной Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение N 7
к федеральной целевой программе
"Развитие судебной системы России
на 2013 - 2024 годы"
(в редакции постановления
Правительства Российской Федерации
от 14 сентября 2021 г. N 1560)
ОБЪЕМЫ
ФИНАНСИРОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2013 - 2024 ГОДЫ"
(млн. рублей, в ценах соответствующих лет)
| 2013 - 2024 годы - всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | |
| Всего по Программе | 109081,61 < 1 > | 10000 | 9454,79 < 1 > | 9354,28 < 1 > | 11725,25 < 1 > | 12999,19 < 1 > | 12342,68 < 1 > | 15773,28 < 1 > | 11701,66 < 1 > , < 3 > | 9569,32 < 1 > , < 4 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 757,76 | 34,85 | 64,4 | 67,86 | 111,07 | 116,35 | 116,35 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 4324,4 | 4324,4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 96064,04 < 1 > | 4267,01 | 8779,96 | 8208,37 < 1 > | 10323,14 < 1 > | 11753,2 | 10922 < 1 > | 14662,17 < 1 > , < 2 > | 10491,92 < 1 > , < 3 > | 9367,14 < 1 > , < 4 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4650,47 | 870,76 | 195,07 | 693,73 < 1 > | 751,5 < 1 > | 710,53 < 1 > | 773,07 < 1 > | 491,43 < 1 > | 462,58 < 1 > | 46,32 < 1 > | - | - | - |
| ФССП России | 3292,43 | 464,53 | 415,37 | 384,32 | 539,55 < 1 > | 419,11 < 1 > | 531,26 < 1 > | 519,22 < 1 > | 600,74 < 1 > | 155,86 < 1 > | - | - | - |
| Государственные капитальные вложения - всего | 89719,09 < 1 > | 6544,68 | 6610,93 < 1 > | 6955,23 < 1 > | 8563,78 < 1 > | 9916,58 < 1 > | 11006,92 < 1 > | 14414 < 1 > | 9973,13 | 9566,65 < 1 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| из них: | |||||||||||||
| Верховный Суд Российской Федерации | 84,31 | 13,01 | 11,84 | 12,27 | 15,41 | 15,89 | 15,89 | - | - | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 3520,6 | 3520,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 82702,7 | 2678,62 | 6331,4 | 6371,64 < 1 > | 7682,08 < 1 > | 9258,84 < 1 > | 10221,8 < 1 > | 13975,62 < 1 > , < 2 > | 9559,22 < 1 > , < 3 > | 9364,47 < 1 > , < 4 > | 8306,1 | 8306,1 | 8306,1 |
| Минюст России | 1492,39 | 38,07 | 13,96 | 338,51 < 1 > | 512,59 < 1 > | 367,53 < 1 > | 374,01 < 1 > | 57,65 < 1 > | 88,27 | 46,32 < 1 > | - | - | - |
| ФССП России | 1928,86 | 294,38 | 253,73 | 232,81 | 353,7 < 1 > | 274,32 < 1 > | 395,22 < 1 > | 380,73 < 1 > | 325,64 < 1 > | 155,86 < 1 > | - | - | - |
| Прочие нужды - всего | 19362,52 < 1 > | 3455,32 | 2843,87 | 2399,05 | 3161,48 < 1 > | 3082,61 | 1335,76 | 1359,28 < 1 > | 1728,53 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| из них: | |||||||||||||
| Конституционный Суд Российской Федерации | 37,07 | 37,07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Верховный Суд Российской Федерации | 1259,13 | 21,84 | 52,56 | 55,59 | 95,66 | 100,46 | 100,46 | 100,46 | 146,42 | - | - | - | - |
| Высший Арбитражный Суд Российской Федерации | 803,8 | 803,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации | 13325,17 | 1588,39 | 2448,56 | 1836,73 | 2641,06 < 1 > | 2494,36 | 700,2 | 686,55 < 1 > , < 2 > | 932,7 | 2,67 < 1 > | - | - | - |
| Минэкономразвития России | 1,38 | 1,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Минюст России | 4202,01 | 832,69 | 181,11 | 355,22 | 238,91 | 343 | 399,06 | 433,78 | 374,31 | - | - | - | - |
| ФССП России | 1363,57 | 170,15 | 161,64 | 151,51 | 185,85 | 144,79 | 136,04 | 138,49 | 275,1 | - | - | - | - |
< 1 > С учетом бюджетных ассигнований на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих в соответствии с условиями этих контрактов оплате в 2013 и 2014 годах, но не использованных на начало 2015 года, также подлежащих оплате в 2015 году, но не использованных на начало 2016 года, также подлежащих оплате в 2016 году, но не использованных на начало 2017 года, подлежащих оплате в 2017 году, но не использованных на начало 2018 года, подлежащих оплате в 2018 году, но не использованных на начало 2019 года, подлежащих оплате в 2019 году, но не использованных на начало 2020 года, подлежащих оплате в 2020 году, но не использованных на начало 2021 года, а также с учетом бюджетных ассигнований, предусмотренных Минфину России по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на финансирование обеспечения дополнительных мер по поддержке отраслей экономики, в объеме 338513,1 тыс. рублей.
< 2 > Не освоенные в 2019 году бюджетные ассигнования на оплату заключенных государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате в 2018 году, по направлению "капитальные вложения" в размере 162,1 тыс. рублей, по направлению "прочие нужды" в размере 32,1 тыс. рублей возвращены в федеральный бюджет.
< 3 > Бюджетные ассигнования в размере 3254630,4 тыс. рублей перераспределены на увеличение резервного фонда Правительства Российской Федерации в 2020 году в связи с отсутствием утвержденной в установленном порядке проектной документации по следующим объектам:
дом правосудия с административными помещениями. Московская область, г. Дмитров, ул. Загорская, - 56524 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Республики Саха (Якутия), г. Якутск, - 787318,3 тыс. рублей;
реконструкция с элементами реставрации здания для размещения Арбитражного суда Волго-Вятского округа, г. Нижний Новгород, - 903300 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Смоленского районного суда и Управления Судебного департамента в Смоленской области, г. Смоленск, - 55658 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция здания для размещения Арбитражного суда Тамбовской области, г. Тамбов, - 253577,1 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Тульского областного суда - 598071 тыс. рублей;
приобретение и реконструкция не завершенного строительством здания со строительством пристройки для размещения Новосибирского областного суда, г. Новосибирск, - 600182 тыс. рублей.
< 4 > Бюджетные ассигнования в размере 11946,2 тыс. рублей перераспределены в 2021 году на оплату исполнительных листов по следующим объектам:
строительство здания для размещения Десногорского городского суда Смоленской области - 2600 тыс. рублей;
строительство здания Арбитражного суда Архангельской области в г. Архангельск, проспект Ломоносова, квартал 132 - 8151,9 тыс. рублей;
строительство здания для размещения Южно-Сахалинского городского суда Южно-Сахалинского гарнизонного военного суда - 1194,3 тыс. рублей.".